建筑延期合同(标准版).docxVIP

建筑延期合同(标准版)

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，就甲方因工程延期需要调整合同工期事宜协商一致，订立合同如下：

一、合同背景

甲方与乙方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》（合同编号：____），约定由乙方承建甲方位于____地的____项目，合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，总工期为____天。现因____原因导致工程无法按原定工期完工，经双方协商一致，就延期事宜达成如下协议。

二、延期原因

1、不可抗力因素：包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府行为等不可预见、不能避免且不能克服的客观情况，导致工程无法正常进行。

2、甲方原因：包括但不限于甲方提供的资料错误、设计变更未及时确认、资金不到位、场地移交延迟等导致工程无法按计划施工。

3、乙方原因：包括但不限于乙方施工组织不当、人员设备不足、技术方案不合理、管理不善等导致工程进度延误。

4、其他原因：包括但不限于第三方原因造成的停工、供应链问题导致的材料短缺等非双方所能控制的因素。

三、延期时间

1、原合同约定的工程竣工日期为____年____月____日，经协商一致，延期后的工程竣工日期调整为____年____月____日，总工期延长____天。

2、本延期期限为____天，自原合同约定的竣工日期起计算，至新的竣工日期止。

四、延期费用

1、因不可抗力因素导致的延期，乙方无需承担延期费用，但乙方应向甲方提供相关证明文件，并协助甲方办理相关手续。

2、因甲方原因导致的延期，甲方应向乙方支付延期补偿费，补偿标准为每日____元，补偿期限为____天，补偿金额共计____元（大写：人民币____元整）。

3、因乙方原因导致的延期，乙方应向甲方支付延期违约金，违约金标准为每日____元，违约金期限为____天，违约金金额共计____元（大写：人民币____元整）。

4、若延期原因混合，则根据具体情况合理分摊责任及费用。

五、双方责任

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应积极配合乙方解决因延期产生的相关事宜，包括但不限于提供必要的施工条件、协调周边关系、确认设计变更等。

2、甲方应按照约定支付延期补偿费，并在支付前提供相关发票及证明文件。

3、甲方有权监督乙方施工进度，如发现乙方未采取有效措施加快施工进度，有权要求乙方限期整改，并承担由此产生的额外费用。

4、甲方应承担因延期导致的自身损失，包括但不限于工期延误造成的经济损失、额外费用等。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应积极采取措施加快施工进度，确保工程按新的竣工日期完成，并承担因自身原因导致的延期责任及费用。

2、乙方应向甲方提供详细的施工计划及进度安排，并定期汇报工程进展情况。

3、乙方应妥善保管工程资料及设备，确保工程质量和安全，并承担因延期导致的额外安全措施费用。

4、乙方应积极配合甲方及相关部门办理工程延期手续，并承担由此产生的费用。

六、争议解决

本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至工程所在地人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1、本合同作为原《建设工程施工合同》的补充协议，与原合同具有同等法律效力，修改或变更内容以本协议为准。

2、本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：地址：

联系方式：联系方式：

签订日期：签订日期：