建设工程施工合同（GF—2017—0201）2025年合同条款解析.docxVIP

建设工程施工合同（GF—2017—0201）2025年合同条款解析

合同协议书

发包人（全称）：_________

住所：_________

法定代表人或授权代表：_________

联系电话：_________

承包人（全称）：_________

住所：_________

法定代表人或授权代表：_________

联系电话：_________

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就发包人委托承包人为发包人建设下列工程事宜，订立本合同：

第一条工程概况

1.1工程名称：_________

1.2工程地点：_________

1.3工程范围及内容：_________

1.4隶属行业：_________

1.5建设规模：_________

1.6结构类型：_________

1.7计划工期：_________

开工日期：_________

竣工日期：_________

1.7质量标准：_________

第二条合同文件及解释顺序

2.1组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标函及其附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)组成本合同的其他文件。

2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由合同当事人协商解决；协商不成的，由_________（选择仲裁委员会名称或写“有管辖权的人民法院”）解释。

第三条合同价款

3.1本合同采用_________（选择固定总价/固定单价/可调价格）合同。

3.2合同价款：人民币（大写）_________元整（￥_________元）。

3.3合同价款包含的内容：_________。

3.4合同价款调整方式：_________。

第四条发包人义务

4.1发包人应按合同约定向承包人提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件，办理相关许可手续。

4.2发包人应在_________之前完成施工场地周边地下管线和障碍物的探测，并承担费用。

4.3发包人应在开工日期前_________日，将施工所需的水、电、热、电讯等接至_________。

4.4发包人应向承包人提供与工程相关的地质资料、水文资料、建筑图纸及其他必要的技术资料，并保证资料的真实性、准确性。

4.5发包人应委托_________作为发包方代表，负责合同履行过程中的协调、管理和决策。

4.6发包人应在_________时组织设计单位向承包人进行设计交底。

4.7发包人应按合同约定及时支付合同价款。

4.8发包人应负责组织工程竣工验收。

4.9发包人应按合同约定履行其他义务。

第五条承包人义务

5.1承包人应遵守法律，并保证在施工场地依照有关规定办理施工许可。

5.2承包人应在施工场地设置项目管理机构，配备满足工程需要的管理人员和技术人员。

5.3承包人应按合同约定的工期、质量标准完成工程施工。

5.4承包人应遵守国家有关环境保护、安全和劳动保护的法律、法规，并采取有效措施，防止污染环境和安全事故，承担因自身原因造成的损失和责任。

5.5承包人应按合同约定编制施工组织设计和专项施工方案，并报送发包人或监理人审批。

5.6承包人应在使用新材料、新工艺、新技术时，按国家有关规定办理审批手续，并报发包人或监理人批准。

5.7承包人应按合同约定履行其他义务。

第六条工程进度安排及工期

6.1承包人应于_________年_________月_________日前提交施工进度计划，报送发包人或监理人批准。

6.2开工日期为_________年_________月_________日。

6.3竣工日期为_________年_________月_________日。

6.4因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求工期顺延，并要求发包人赔偿由此造成的损失。

6.5因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担违约责任。

6.6因不可抗力导致工期延误的，工期可相应顺延，双方应根据情况协商处理。

第七条工程质量与检验

7.1工程质量必须达到_________标准。

7.2承包人应按合同约定进行自检，并经监理人检验合格后，方可报发包人验收。

7.3发包人有权随时对工程进行检验，检验费用由_________承担。

7.4工程验收不合格的，承包人应负责返工，并承担由此造成的损