原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
建设工程合同争议解决协议（GF—2017—0201）
甲方（发包人）：[全称]
法定代表人/负责人：[姓名]
地址：[详细地址]
联系方式：[电话/邮箱]
乙方（承包人）：[全称]
法定代表人/负责人：[姓名]
地址：[详细地址]
联系方式：[电话/邮箱]
鉴于甲乙双方于[日期]签订了编号为[合同编号]的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），约定由乙方承建位于[项目地址]的[项目名称]建设工程项目（以下简称“该建设工程”）。
为明确该建设工程合同履行过程中发生争议时的解决方式，有效维护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：
第一条争议指向的合同关系
本协议所指的争议，是指因履行主合同（编号：[合同编号]）所发生的或与本合同相关的任何争议，包括但不限于工程款支付、工期延误、质量缺陷、合同解除、违约责任等争议。
第二条争议解决方式
甲乙双方一致同意，就本协议第一条所述的任何争议，均采用[选择以下一种方式并删除另一种]：
（一）仲裁方式解决。双方一致同意，将争议提交[请明确具体仲裁委员会全称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]（以下简称“仲裁委员会”），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[仲裁委员会所在地]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（二）诉讼方式解决。双方一致同意，就争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。管辖法院为[请明确具体法院全称，例如：XX市XX区人民法院]。根据主合同约定，优先适用主合同中关于诉讼管辖的约定，即：[请根据实际情况填写，例如：由被告住所地人民法院管辖/由合同履行地人民法院管辖/由主合同约定的人民法院管辖]。
（注：请根据实际情况选择并详细填写第二条约定的争议解决方式及管辖机构）
第三条适用法律
本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律（为免疑义，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区的法律）。
第四条通知与送达
双方同意，就本协议或主合同项下的任何通知、要求或其他通信，应按照以下地址通过书面方式（包括但不限于邮寄、传真、电子邮件）送达：
甲方地址：[详细地址]
乙方地址：[详细地址]
任何一方变更上述地址，应提前[天数，例如：七（7）]日书面通知对方，否则按上述地址送达即视为有效送达。
第五条其他约定
（一）本协议是主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，遵照主合同及相关法律法规的规定执行。
（二）双方应本着友好协商的精神处理合同履行中出现的问题，优先通过协商解决争议，避免诉讼或仲裁。
（三）[可根据实际情况添加其他需要约定的事项，例如关于保密、不可抗力等，若无则删除此条或写“无其他约定”]
第六条协议生效
本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。
第七条全部协议
本协议构成甲乙双方就本协议标的达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解或协议。
甲方（盖章）：__________________
授权代表（签字）：__________________
日期：______年____月____日
乙方（盖章）：__________________
授权代表（签字）：__________________
日期：______年____月____日
文档评论（0）