建筑工程答辩状范本.docxVIP

建筑工程答辩状

一、答辩人基本信息

答辩人（上诉人/被上诉人，根据实际情况选择）：[公司全称]，统一社会信用代码：[具体代码]，住所地：[详细地址]，法定代表人：[姓名]，职务：[具体职务]，联系电话：[电话号码]；委托代理人：[姓名]，[律师事务所名称]律师，联系电话：[电话号码]。

被答辩人（被上诉人/上诉人，根据实际情况选择）：[公司全称/个人姓名]，若为公司，统一社会信用代码：[具体代码]，住所地：[详细地址]，法定代表人：[姓名]，职务：[具体职务]，联系电话：[电话号码]；若为个人，身份证号码：[具体号码]，住址：[详细地址]，联系电话：[电话号码]。

二、答辩事由

因与被答辩人[公司全称/个人姓名]就[建筑工程名称]项目所引发的[具体纠纷类型，如建设工程施工合同纠纷、工程质量纠纷等]一案（案号：[具体案号]），现针对被答辩人的上诉请求/起诉主张，依法进行答辩。

三、答辩意见

（一）针对工程合同效力问题的答辩

被答辩人主张案涉《[建筑工程合同名称]》（以下简称“合同”）无效，该主张缺乏事实与法律依据，案涉合同依法应属有效。

首先，从合同签订主体来看，答辩人与被答辩人均具备相应的民事行为能力与建筑工程相关资质。答辩人持有[住房和城乡建设部门颁发的资质证书编号]的建筑工程施工总承包[等级]资质，完全符合案涉工程对施工方资质的要求；被答辩人作为[项目发包方/建设单位]，亦依法办理了案涉工程的立项、规划等相关审批手续，具备签订案涉合同的合法主体资格。

其次，案涉合同的签订过程系双方真实意思表示，不存在欺诈、胁迫、恶意串通等导致合同无效的情形。合同签订前，双方就工程范围、工期、质量标准、价款结算等核心条款进行了充分协商，相关条款内容清晰、明确，均系双方在平等自愿的基础上达成的一致意见，且有双方签字盖章的会议纪要、谈判记录等文件予以佐证。

最后，案涉合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定。合同中关于工程质量标准的约定符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相关专业验收规范要求；关于工程价款结算的约定，遵循了《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的相关规定，不存在违反法律、行政法规效力性强制性规定的内容。综上，依据《中华人民共和国民法典》第一百四十三条、第五百零二条之规定，案涉合同合法有效，对双方均具有法律约束力。

（二）针对工程工期延误责任问题的答辩

被答辩人主张答辩人存在工程工期延误情形，并要求答辩人承担违约责任，该主张与事实不符，答辩人不应承担工期延误责任，具体理由如下：

1.案涉工程实际工期延长系因被答辩人原因所致，非答辩人过错。首先，在工程施工过程中，被答辩人多次提出设计变更，导致答辩人不得不暂停部分施工工序，重新调整施工方案、组织施工人员及材料设备。根据双方签订的合同第[X]条关于设计变更的约定，因被答辩人原因导致设计变更的，工期应相应顺延。自[具体日期]至[具体日期]期间，被答辩人累计出具设计变更通知[X]份，涉及变更内容包括[具体变更内容，如结构布局调整、材料规格变更等]，每次变更均导致答辩人停工[X]天，累计停工天数达[X]天，该部分工期应依法予以顺延，有被答辩人出具的设计变更通知书、答辩人提交的工期顺延申请及被答辩人签收记录等证据予以证明。

2.被答辩人未按合同约定及时提供施工场地及相关资料，导致工程施工无法正常推进。根据合同第[X]条约定，被答辩人应于[具体日期]前完成施工场地的“三通一平”（通水、通电、通路及场地平整）工作，并向答辩人交付完整的施工图纸及相关技术资料。但直至[具体日期]，被答辩人才完成施工场地的通电、通路工作，比合同约定时间延迟[X]天；施工图纸中的[具体专业图纸名称，如消防工程图纸、暖通工程图纸]直至[具体日期]才交付给答辩人，延迟交付[X]天。上述被答辩人未履行先合同义务的行为，直接导致答辩人无法按计划开展施工，工期相应延长，该部分责任应由被答辩人自行承担，答辩人已就上述问题向被答辩人发送书面函件，要求其尽快履行义务，相关函件有被答辩人工作人员的签收记录为证。

3.案涉工程施工期间遭遇不可抗力及异常恶劣气候条件，属于合同约定的工期顺延情形。根据合同第[X]条关于不可抗力及异常气候影响的约定，因不可抗力或异常恶劣气候导致工程无法正常施工的，工期应予以顺延。在施工期间，[具体日期]当地遭遇[具体自然灾害，如台风、暴雨]，根据当地气象部门发布的气象灾害预警信息及相关证明文件，该次灾害属于不可抗力范畴，导致答辩人停工[X]天；此外，[具体时间段]当地连续出现[X]天高温天气（日最高气温超过35℃），根据《建筑工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）及双方合同约定，高温天气下应停止室外作业，该期间累计停工[X]天。上述因不可