装饰装修合同纠纷答辩状范本.docxVIP

民事答辩状（装饰装修合同纠纷）

一、答辩人基本信息（装修方/承包方）

姓名/名称：___（自然人填姓名，企业填全称，如“___装饰工程有限公司”）

类型：___（自然人/有限责任公司/个体工商户）

出生年月/成立日期：___年___月（自然人填出生年月，企业填成立日期）

住址/住所地：___省___市___区___路___号___写字楼___层（自然人填住址，企业填住所地）

职业/经营范围：___（自然人填“装饰装修设计师”“个体装修工匠”，企业填“室内外装饰工程设计、施工；装饰材料销售”）

统一社会信用代码（企业/个体工商户必填）：___

纠纷关联：___

答辩核心观点：___（答辩人已按合同约定完成主要装修义务，未完工部分系原告未及时确认设计变更、未支付进度款导致；原告主张的“质量问题”系其使用不当或后期人为损坏，且赔偿金额超出合理范围）

二、被答辩人基本信息（业主方/发包方）

姓名：___

性别：___

出生年月：___年___月

住址：___省___市___区___路___号___小区___单元___室（装修房屋地址）

职业：___（如“企业高管”“教师”“自由职业者”）

纠纷关联：___（被答辩人系本案原告，主张与答辩人于___年___月___日签订《装饰装修工程施工合同》，答辩人存在“逾期完工”“质量不合格”等违约行为，要求赔偿损失___元）

事实异议：___（被答辩人未按合同约定支付第二笔进度款___元，且多次临时变更设计导致工期延误；其主张的“质量问题”无专业鉴定报告支持，系单方主观判断）

三、答辩请求

（一）判令驳回被答辩人要求答辩人赔偿“逾期完工违约金___元”的诉讼请求；

（二）判令驳回被答辩人要求答辩人承担“工程质量返修费___元”的诉讼请求；

（三）判令被答辩人向答辩人支付拖欠的装修进度款___元及逾期付款利息___元（以___元为基数，按LPR的1.5倍计算，自___年___月___日起至实际支付之日止）；

（四）判令被答辩人承担本案诉讼费用、工程质量鉴定费（如有）___元。

四、事实与理由

（一）答辩人已按合同约定履行主要装修义务，工期延误系被答辩人原因导致

1.合同签订及履行概况：

（1）___年___月___日，答辩人与被答辩人签订《装饰装修工程施工合同》（合同编号：，原件见证据___），核心约定：

①工程地点：___省___市___区___路___号___小区___单元___室（被答辩人房屋）；

②工程内容：室内硬装（墙面、地面、吊顶）、水电改造、厨卫防水；

③工期：自___年___月___日起至___年___月___日止，共计___天；

④付款方式：合同签订当日支付30%预付款___元，水电改造完工后支付30%进度款___元，硬装完工后支付30%进度款___元，验收合格后15日内支付10%尾款___元；

⑤设计变更：被答辩人需提前7日书面确认设计变更，变更导致工期延长的，工期相应顺延。

（2）答辩人于___年___月___日进场施工，___年___月___日完成水电改造、墙面基层处理等核心工程，被答辩人在《工程进度确认单》上签字确认（见证据），但未按约支付第二笔进度款___元。

2.工期延误的责任归属：

（1）被答辩人未支付进度款导致停工：根据《中华人民共和国民法典》第五百二十七条“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（三）丧失商业信誉；（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形”，被答辩人拒绝支付进度款，答辩人于___年___月___日至___年___月___日暂停施工，停工___天，该期间应从工期中扣除；

（2）被答辩人多次变更设计：___年___月___日，被答辩人要求将“客厅吊顶造型从直线型改为圆弧型”，___年___月___日要求“主卧墙面颜色从浅灰色改为米白色”，两次变更均未提前书面确认，导致答辩人需重新采购材料、调整施工方案，延误工期___天（设计变更沟通记录、材料采购延迟凭证见证据）；

（3）被答辩人无故阻碍施工：___年___月___日，被答辩人以“施工噪音影响邻居”为由，要求答辩人暂停施工___天，且未出具书面同意工期顺延的证明（沟通录音见证据），该期间延误与答辩人无关。

（二）被答辩人主张的“工程质量问题”无事实及法律依据

1.答辩人施工质量符合合同约定及行业标准：

（1）水电改造工程完工后，答辩人委托___专业检测机构进行打压测试，检测结果为“管道无渗漏，电路连接正常”，被答辩人现场见证检测过程，未提出异议（检测报告见证据___）；

（2）墙面、地面施工采用___品牌环保涂料、品牌瓷砖，材料质量符合国家《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020），材料合格证、采购发票见证据，且施工工艺符合《建筑装饰装