2025年水利工程合同履行争议解决协议.docxVIP

2025年水利工程合同履行争议解决协议

本协议由以下双方于2025年月日在签订：

发包人（以下简称“甲方”）：

名称：________________________

法定代表人或授权代表（签字）：________________________

地址：________________________

联系人：________________________

联系电话：________________________

电子邮箱：________________________

承包人（以下简称“乙方”）：

名称：________________________

法定代表人或授权代表（签字）：________________________

地址：________________________

联系人：________________________

联系电话：________________________

电子邮箱：________________________

鉴于甲乙双方于2025年月日签订了编号为的《水利工程合同》（以下简称“主合同”），约定由乙方承建甲方投资的位于的水利工程（以下简称“该工程”）。

鉴于在履行主合同过程中，双方可能就主合同的履行发生争议。

为友好、高效解决履行主合同过程中产生的任何争议，维护双方的合法权益，保障该工程的顺利实施，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条争议事项范围

本协议适用于主合同履行期间发生的、根据本协议约定应通过特定程序解决的以下争议，包括但不限于：

（一）主合同条款的理解和解释争议；

（二）主合同约定的权利义务履行方面的争议；

（三）因变更、签证、索赔等产生的费用和工期确认争议；

（四）工程质量、安全等问题的责任认定争议；

（五）工程进度款支付、结算、付款周期等金融往来争议；

（六）违约责任承担的争议；

（七）其他根据主合同约定或履行行为产生的争议。

第二条争议解决方式

双方确认，在发生本协议第一条所列争议时，应首先通过友好协商方式解决。

如协商在日内未能解决争议，或任何一方在协商过程中明确表示不希望继续协商的，则应立即启动本协议约定的以下一种争议解决方式：

（一）调解：双方同意将争议提交（例如：中华人民共和国某省/市建设行政主管部门、中国国际贸易促进委员会某分会人民调解中心或其他双方书面认可的调解机构）进行调解。调解过程中达成的调解协议，经双方签署后，具有约束力，双方应自觉履行。若一方不履行，另一方可根据相关法律法规申请司法确认或采取其他补救措施。

（二）仲裁：双方一致同意，将争议提交（例如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）或某省/市建设工程仲裁委员会，需明确具体名称）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为该仲裁委员会所在地。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。除前述仲裁规则或中国法律另有规定外，仲裁裁决无需任何复审程序。双方应自觉履行仲裁裁决；如一方不履行，另一方可以依照中华人民共和国相关法律规定向该仲裁委员会所在地或被执行人住所地人民法院申请强制执行。

第三条协商

双方同意在发生争议时，首先通过友好协商解决。协商应在（例如：争议发生后10个工作日）内进行。任何一方有权在任何时候启动协商程序。协商可以通过书面或口头方式进行。若协商成功，双方应签订书面的《争议解决协议书》确认协商结果。若在上述期限内未能达成一致，则视为协商不成，双方应立即根据本协议第二条的约定选择争议解决方式。

第四条调解

（一）若选择调解方式，一方应向约定的调解机构提交《调解申请书》，并提供相关证据材料。

（二）调解机构应指定调解员进行调解。调解员应公平、公正、高效地主持调解工作。

（三）调解原则上以双方达成调解协议为目标。调解协议达成后，由调解员制作《调解协议书》，经双方签字盖章后生效。该协议书具有法律约束力，双方应按照协议内容履行。调解不成的，调解机构应出具《调解终结书》。

第五条仲裁

（一）若选择仲裁方式，甲方应在争议发生后日内向约定的仲裁委员会提交《仲裁申请书》，乙方应在收到申请书副本后日内向该仲裁委员会提交《答辩书》及有关证据材料。逾期未提交答辩书的，不影响仲裁程序的进行。

（二）仲裁应按照约定的仲裁委员会的仲裁规则进行。仲裁庭由三名仲裁员组成，其中首席仲裁员由仲裁委员会主任指定。双方应在收到仲裁庭组成人员名单后日内确认或提出异议。若双方未能就仲裁庭组成达成一致，则由仲裁委员会主任指定。

（三）仲裁程序包括答辩期、开庭审理（或书面审理）、证据交换、开庭调查、辩论、调解（仲裁庭认为有必要或双方申请时）等环节。仲裁庭有权根据案件情况决定程序进行的方式。

（四）仲裁费用由败诉方承担。双方均败诉的，按责任