二零二五年度建设工程施工合同范本十.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度建设工程施工合同范本十

一、工程概况

1.工程名称：________________________

2.工程地点：________________________

3.工程规模：________________________

4.工程内容：________________________

5.工程总投资：________________________

二、合同工期

1.工程总工期：________________________

2.针对工期延误，甲乙双方应承担的责任如下：

（1）乙方因自身原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：________________________

（2）甲方因自身原因导致工期延误，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：________________________

三、施工图纸及资料

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸及资料进行施工。

2.乙方在施工过程中如发现施工图纸及资料有误，应及时通知甲方，甲方应在接到通知后及时核实并予以更正。

四、工程款项

1.工程款支付方式：________________________

2.工程款支付进度：________________________

3.乙方在施工过程中，如因甲方原因导致工程停工或延误，甲方应支付乙方停工或延误期间的工程款，计算方式为：________________________

五、工程验收

1.工程验收标准：________________________

2.工程验收程序：________________________

3.工程验收不合格，乙方应负责返工，直至合格。

六、质量保证

1.乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应提供工程质量保证书，保证期为：________________________

七、安全文明施工

1.乙方应严格执行国家有关安全生产法律法规，确保施工现场安全。

2.乙方应做好施工现场的文明施工，保持施工现场整洁。

八、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

十、合同签署

甲方（盖章）：________________________

乙方（盖章）：________________________

代表人（签字）：________________________

代表人（签字）：________________________

签订日期：________________________

甲方地址：________________________

乙方地址：________________________

甲方联系人：________________________

乙方联系人：________________________