市政工程施工索赔合同.docxVIP

市政工程施工索赔合同

一、合同主体

（一）合同双方

甲方（建设单位）：____________________

地址：______________________________

法定代表人：________________________

联系方式：__________________________

乙方（施工单位）：____________________

地址：______________________________

法定代表人：________________________

联系方式：__________________________

（二）合同背景

本协议基于甲乙双方于_年_月_日签订的《_市政工程施工合同》（合同编号：________）。因施工过程中发生非乙方原因导致的工期延误或费用增加，双方依据相关法律法规及原合同约定，就索赔事宜协商一致。

二、索赔事由与范围

（一）索赔事由分类

因甲方提供图纸错误、设计变更或技术参数调整造成的返工损失。

因地下文物、管线等隐蔽物处理导致的停工或额外施工费用。

因不可抗力事件（需经市级以上主管部门认定）造成的工程损毁及修复费用。

因甲方指定材料供应商延迟供货或材料质量不符引发的工期延误。

（二）索赔内容范围

人工窝工费、机械闲置费及周转材料租赁费。

新增工程量对应的直接工程费、措施费及规费。

工程保险费、贷款利息等财务成本的合理增加部分。

因工期延长导致的管理费用摊销增加额。

三、索赔程序与时限

（一）索赔通知

乙方须在索赔事件发生后__日内向甲方提交书面索赔意向通知书，附初步事实说明及影像资料。

（二）索赔报告

意向通知书发出后__日内，乙方须提交完整索赔报告，含：

事件成因及责任分析

原始施工计划与实际进度对比表

费用计算明细及计价依据

监理单位确认的现场签证单

（三）甲方审核时限

甲方应在收到完整索赔报告后__日内组织第三方造价咨询机构复核，逾期未提出书面异议视为认可。

四、索赔金额确定与支付

（一）计价原则

人工费参照工程所在地当期建安工人日均工资标准。

机械费按省级造价管理机构发布的台班租赁指导价。

管理费按原合同费率折算，最高不超过索赔直接费用的__%。

（二）支付方式

双方确认最终索赔金额后__日内，甲方通过银行转账支付至乙方指定账户：

开户名：____________________

账号：______________________

支行：______________________

五、争议解决

因索赔引发的争议应向______仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决为终局结果。仲裁期间除争议条款外，其他合同条款继续履行。

六、违约责任

（一）甲方责任

逾期支付索赔款按央行同期贷款利率双倍计息。

无正当理由拒收索赔文件，每延迟一日按索赔总额__‰支付违约金。

（二）乙方责任

虚假索赔经司法鉴定确认，除返还已收款额外另按索赔金额__%支付违约金。

未按规定时限提交索赔文件视为放弃索赔权利。

七、协议生效与终止

（一）生效条件

本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，作为原施工合同的补充文件。

（二）终止情形

索赔款项全部清偿完毕。

双方书面协商一致解除。

原施工合同依法解除或终止。

八、签署

甲方签署人：____________________（签署日期：____年__月__日）

乙方签署人：____________________（签署日期：____年__月__日）

（以下无正文）