二零二五年度绿色环保彩钢瓦厂房施工合同标准.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度绿色环保彩钢瓦厂房施工合同标准

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方需要建设绿色环保彩钢瓦厂房，乙方愿意承担施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：____________________

6.工程预算：____________________

二、施工范围及质量要求

（1）基础工程：____________________

（2）主体结构工程：____________________

（3）屋面工程：____________________

（4）装饰工程：____________________

（5）安装工程：____________________

2.工程质量应符合国家现行有关标准及规范的要求，具体质量标准如下：

（1）基础工程：____________________

（2）主体结构工程：____________________

（3）屋面工程：____________________

（4）装饰工程：____________________

（5）安装工程：____________________

三、工程进度及付款方式

1.工程进度安排如下：

（1）基础工程：____________________

（2）主体结构工程：____________________

（3）屋面工程：____________________

（4）装饰工程：____________________

（5）安装工程：____________________

2.付款方式：

（1）开工前支付合同总价的_____%作为预付款；

（2）主体结构完成时支付合同总价的_____%；

（3）屋面、装饰及安装工程完成时支付合同总价的_____%；

（4）工程竣工验收合格后支付合同总价的_____%；

（5）保修期满后支付合同总价的_____%。

四、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金；

（2）因甲方原因导致工程延期，每延误一日，应向乙方支付_____%的违约金；

（3）因甲方原因导致工程停工，每停工一日，应向乙方支付_____%的违约金。

2.乙方违约责任：

（1）未按合同约定完成工程的，应向甲方支付_____%的违约金；

（2）因乙方原因导致工程延期，每延误一日，应向甲方支付_____%的违约金；

（3）因乙方原因导致工程质量不合格，应返工整改，并承担由此产生的全部费用。

五、争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；

2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

七、签署

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

签订日期：____________________

甲方（建设单位）盖章：

乙方（施工单位）盖章：