二零二五年度拆除工程工期延误赔偿拆房协议范本（含赔偿细则）.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度拆除工程工期延误赔偿拆房协议范本（含赔偿细则）

甲方（拆除工程业主）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（拆除工程承包方）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方委托乙方进行拆除工程，双方经友好协商，就工期延误赔偿事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程合同工期：____________________

5.工程合同总价：____________________

二、工期延误赔偿

1.乙方应严格按照合同约定的时间节点完成拆除工程，如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付工期延误赔偿。

2.工期延误赔偿标准如下：

（1）工期延误每超过一日，乙方应向甲方支付合同总价款的_____%作为赔偿；

（2）如工期延误超过合同工期的一半，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款的_____%作为赔偿；

（3）如工期延误导致甲方遭受其他损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

三、赔偿支付

1.乙方应在工期延误发生后____个工作日内，向甲方支付相应的工期延误赔偿；

2.甲方有权在乙方未支付赔偿的情况下，暂停工程款项的支付。

四、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效；

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

签订日期：____年____月____日

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

签订日期：____年____月____日