二零二五年度建筑工程合同索赔处理与争议解决合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度建筑工程合同索赔处理与争议解决合同

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方需进行建筑工程项目，乙方愿意承接该项目的施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目工期：____________________

二、合同标的

1.甲方委托乙方进行建筑工程项目的施工，具体内容如下：

（1）施工图纸及设计文件；

（2）施工合同及附件；

（3）工程量清单；

（4）其他相关文件。

2.乙方按照甲方要求，在规定工期内完成工程项目的施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：____________________

2.支付方式：

（1）合同签订后，乙方提交相关资质证明文件，甲方支付合同价款的__%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点时，乙方提交相关验收报告及结算资料，甲方支付合同价款的__%；

（3）工程竣工验收合格后，乙方提交相关结算资料，甲方支付合同价款的__%；

（4）保修期满后，甲方支付合同价款的__%。

四、工期延误及索赔处理

1.乙方应按照合同约定的时间完成工程项目的施工，如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

2.乙方在施工过程中如遇到不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并提交相关证明材料。经甲方确认后，工期延误部分可顺延，但顺延工期不得超过合同工期总量的__%。

五、合同争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

1.乙方在施工过程中应遵守国家及地方相关法律法规，确保施工安全。

2.乙方应按照合同约定，对施工过程中产生的噪音、粉尘等污染进行治理，减少对周边环境的影响。

3.乙方在施工过程中应保护甲方提供的设备、材料等，如因乙方原因造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

八、签署

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

签订日期：____________________

甲方（建设单位）盖章：

乙方（施工单位）盖章：