中建合同标准模板最新(3篇).docx

第1篇

一、合同名称

中建合同标准模板

二、合同编号

[填写合同编号]

三、合同签订日期

[填写签订日期]

四、合同双方

甲方（建设单位）：

名称：[填写甲方名称]

地址：[填写甲方地址]

联系人：[填写甲方联系人]

联系电话：[填写甲方联系电话]

乙方（施工单位）：

名称：[填写乙方名称]

地址：[填写乙方地址]

联系人：[填写乙方联系人]

联系电话：[填写乙方联系电话]

五、工程概况

1.工程名称：[填写工程名称]

2.工程地点：[填写工程地点]

3.工程规模：[填写工程规模]

4.工程类型：[填写工程类型]

5.工程合同总价：[填写工程合同总价]

六、合同工期

1.工期开始时间：[填写工期开始时间]

2.工期结束时间：[填写工期结束时间]

3.工期总天数：[填写工期总天数]

七、工程款项

1.付款方式：[填写付款方式，如：分阶段付款、按月付款等]

2.付款比例：[填写付款比例，如：工程进度达到一定比例后支付相应款项]

3.付款时间：[填写付款时间，如：每月的某日]

4.付款方式：[填写付款方式，如：银行转账、现金支付等]

八、工程进度

1.工程进度节点：[填写工程进度节点，如：基础工程、主体工程、装饰工程等]

2.每个节点的时间要求：[填写每个节点的时间要求]

3.工程进度款的支付：[填写工程进度款的支付方式及比例]

九、工程质量

1.工程质量标准：[填写工程质量标准，如：国家标准、行业标准等]

2.质量检查方式：[填写质量检查方式，如：自检、互检、专检等]

3.质量问题的处理：[填写质量问题的处理方式，如：返工、修复、赔偿等]

十、工程变更

1.工程变更的范围：[填写工程变更的范围，如：设计变更、施工变更等]

2.工程变更的审批程序：[填写工程变更的审批程序，如：甲方提出变更，乙方进行设计变更，甲方确认后实施]

3.工程变更后的价格调整：[填写工程变更后的价格调整方式，如：按实结算、按变更后的价格结算等]

十一、违约责任

1.甲方违约责任：[填写甲方违约责任，如：未按时付款、擅自变更设计等]

2.乙方违约责任：[填写乙方违约责任，如：未按时完成工程、工程质量不合格等]

3.违约金的计算方式：[填写违约金的计算方式，如：按合同总价的一定比例计算]

十二、争议解决

1.争议解决方式：[填写争议解决方式，如：协商、调解、仲裁、诉讼等]

2.争议解决机构：[填写争议解决机构，如：当地仲裁委员会、人民法院等]

十三、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十四、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（建设单位）签字：____________

乙方（施工单位）签字：____________

附件：

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.其他相关文件

注：以上为中建合同标准模板，具体合同内容应根据实际情况进行调整。

第2篇

一、合同名称

本合同名称为《建设工程施工合同》（以下简称“本合同”），以下简称“合同”。

二、合同当事人

1.发包方（以下简称“甲方”）：【甲方全称】

2.承包方（以下简称“乙方”）：【乙方全称】

三、工程概况

1.工程名称：【工程名称】

2.工程地点：【工程地点】

3.工程规模：【工程规模】

4.工程类型：【工程类型】

5.工程建设标准：【工程建设标准】

四、合同价款

1.合同价款总额：【合同价款总额】

2.合同价款支付方式：【合同价款支付方式】

3.合同价款调整因素：【合同价款调整因素】

五、工期

1.工期总日历天数：【工期总日历天数】

2.工期计算方式：【工期计算方式】

3.工期延误责任：【工期延误责任】

六、质量标准

1.质量标准：【质量标准】

2.质量验收程序：【质量验收程序】

3.质量保修责任：【质量保修责任】

七、施工图纸及资料

1.施工图纸：【施工图纸】

2.施工资料：【施工资料】

3.施工图纸及资料的交付时间：【施工图纸及资料的交付时间】

八、施工组织设计

1.施工组织设计：【施工组织设计】

2.施工组织设计的编制及审核：【施工组织设计的编制及审核】

3.施工组织设计的修改：【施工组织设计的修改】

九、安全生产与文明施工

1.安全生产责任：【安全生产责任】

2.文明施工要求：【文明施工要求】

3.安全生产事故处理：【安全生产事故处理】

十、合同变更

1.合同变更条件：【合同变更条件】

2.合同变更程序：【合同变更程序】

3.合同变更对合同价款及工期的影响：【合同变更对合同价款及工期的影响】

十一、合同解除

1.合同解除条件：【合同解除条件】

2.合同解除程序：【合同解除程序】

3.合同解除后的处