建造师违约合同模板(3篇).docx

第1篇

合同编号：____________________

甲方（发包方）：_______________

乙方（承包方）：_______________

签订日期：_______________

签订地点：_______________

一、合同背景

鉴于甲方拟进行某工程项目，乙方愿意承担该工程项目的建造师职责，双方经友好协商，达成如下协议：

二、合同内容

1.工程概况

-工程名称：____________________

-工程地点：____________________

-工程规模：____________________

-工程合同总价：人民币_______________元整。

2.乙方职责

-乙方作为该工程项目的建造师，负责工程项目的现场管理、施工组织、技术指导、质量控制、安全管理等工作。

-乙方应确保工程按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成。

3.违约责任

-乙方如有以下违约行为，应承担相应的违约责任：

a.未按时完成工程任务：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程任务，如未按时完成，每逾期一日，应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。

b.工程质量不合格：因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应无条件返工，并承担由此产生的全部费用。

c.违反安全规定：因乙方违反安全规定导致安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

d.泄露商业秘密：乙方在履行职责过程中，如泄露甲方商业秘密，应立即停止泄露行为，并赔偿甲方因此遭受的损失。

4.合同解除

-甲方有权在以下情况下解除合同：

a.乙方严重违约，经甲方书面通知后，乙方在合理期限内仍未改正；

b.乙方因自身原因无法继续履行合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行。

5.争议解决

-双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

三、合同生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______________年。

四、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：

代表人（签字）：

乙方（盖章）：

代表人（签字）：

附件：

1.工程项目基本情况

2.乙方资质证明文件

3.其他相关文件

【注】以上模板仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整。

第2篇

甲方（建设单位）：____________________

乙方（建造师）：____________________

鉴于甲方与乙方就某工程项目签订《建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），为确保双方权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，特制定本违约合同。

一、违约情形

1.乙方在施工过程中，违反施工合同约定，导致工程质量不合格、进度延误、安全事故发生等情形，视为违约。

2.乙方未按施工合同约定的时间、地点提供施工图纸、施工方案等文件，影响工程进度，视为违约。

3.乙方未按施工合同约定进行施工，造成工程损失，视为违约。

4.乙方在施工过程中，擅自改变施工方案，未经甲方同意，导致工程质量、进度等方面出现问题，视为违约。

5.乙方在施工过程中，违反国家法律法规，造成环境污染、安全事故等，视为违约。

6.乙方未按施工合同约定支付工程款，或者故意拖延支付工程款，视为违约。

7.乙方违反施工合同约定，擅自停工、撤场，视为违约。

二、违约责任

1.乙方违反本合同约定的违约情形之一，应向甲方支付违约金，违约金数额为：

（1）工程质量不合格：按工程总价的_____%支付违约金；

（2）进度延误：按工程总价的_____%支付违约金；

（3）安全事故发生：按工程总价的_____%支付违约金；

（4）未按时提供施工图纸、施工方案等文件：按工程总价的_____%支付违约金；

（5）擅自改变施工方案：按工程总价的_____%支付违约金；

（6）违反国家法律法规：按工程总价的_____%支付违约金；

（7）未按时支付工程款：按工程总价的_____%支付违约金；

（8）擅自停工、撤场：按工程总价的_____%支付违约金。

2.甲方有权要求乙方承担因违约造成的损失赔偿，包括但不限于工程损失、停工损失、误工损失等。

三、违约合同的解除

1.乙方违约后，甲方有权解除施工合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

2.乙方违约后，甲方有权解除本违约合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

四、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院