2025建筑工程施工合同标准文本.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025建筑工程施工合同标准文本

正文

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，结合本工程的实际情况，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，就本建筑工程施工相关事宜达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程内容：

1.5承包范围：

1.6合同价款：人民币元（大写：）

第二条合同双方

2.1发包人（甲方）：

地址：

联系方式：

2.2承包人（乙方）：

地址：

联系方式：

第三条双方权利与义务

3.1发包人的权利与义务

3.1.1发包人负责提供施工场地，确保施工条件具备，并协助乙方办理相关手续。

3.1.2发包人有权监督施工进度和质量，提出合理建议，但不得干涉乙方正常的施工管理。

3.1.3发包人应按合同约定支付工程款，不得无故拖欠。

3.2承包人的权利与义务

3.2.1乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务，并确保施工安全。

3.2.2乙方有权要求发包人按时支付工程款，并有权拒绝支付不符合合同约定的费用。

3.2.3乙方应妥善保管施工现场，防止材料浪费和损坏。

第四条工期

4.1开工日期：

4.2竣工日期：

4.3工期顺延

4.3.1因发包人原因导致的停工，乙方有权要求顺延工期。

4.3.2因不可抗力因素导致的停工，双方协商顺延工期。

第五条质量标准

5.1执行标准：

5.2质量要求：

5.3质量验收：乙方施工完成，发包人应在日内组织验收。

第六条施工安全

6.1乙方应遵守国家安全生产相关法律法规，确保施工现场安全。

6.2乙方应在施工现场配备专职安全员，制定安全施工方案，并报发包人备案。

6.3施工期间发生的安全事故，由乙方承担相应责任。

第七条工程款支付

7.1合同签订后，发包人支付合同总价款的%作为预付款。

7.2工程进度款按支付，具体支付时间及金额如下：

7.3竣工验收合格后，发包人支付余款，质保金为合同总价款的%，质保期为年。

第八条违约责任

8.1发包人违约责任

8.1.1发包人逾期支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金。

8.1.2发包人无故终止合同，需赔偿乙方造成的损失。

8.2承包人违约责任

8.2.1乙方未按合同约定工期完成施工任务，每逾期一日，按合同总价款的%支付违约金。

8.2.2乙方施工质量不符合约定标准，需返工，并承担相应费用。

第九条争议解决

9.1双方因合同履行发生争议，应友好协商解决。

9.2协商不成，可向人民法院提起诉讼。

第十条其他

10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：