建设工程合同协议（工期延误）.docxVIP

建设工程合同协议（工期延误）

甲方（发包人）：[业主单位全称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

注册地址：[注册地址]

通讯地址：[通讯地址]

联系电话：[联系电话]

乙方（承包人）：[施工单位全称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

注册地址：[注册地址]

通讯地址：[通讯地址]

联系电话：[联系电话]

根据甲乙双方于[签订日期]签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[主合同编号]）（以下简称“主合同”），鉴于项目名称为[项目名称]，项目地点位于[项目地点]，原合同约定的工期至[原定竣工日期]完成。现因发生非乙方原因导致的工期延误，经甲乙双方友好协商，达成如下补充协议，以资共同遵守：

第一条工期延误事实及原因

甲乙双方确认，自[延误起始日期]起，由于[具体说明导致工期延误的事件或情况，例如：甲方未能按主合同约定按时提供施工场地；或甲方指令进行重大设计变更；或发生不可抗力事件XX；或其他非乙方原因]，导致本工程项目实际施工进度未能按主合同原定工期计划进行，已产生工期延误。

第二条新的竣工日期

经甲乙双方协商一致，同意将本工程项目新的竣工日期调整为[新的竣工日期]。新的竣工日期取代主合同中约定的原定竣工日期[原定竣工日期]。因本次延误导致项目总工期共计延误[延误天数]天。

第三条工期延误责任划分

双方确认并同意，本次工期延误的主要责任在于[根据实际情况填写责任方，如：甲方/第三方/不可抗力等]。基于此责任划分，乙方因本协议第二条所述工期延误所遭受的直接工期损失，以及根据主合同和本协议约定应由[责任方]承担的费用，由[责任方]负责承担。

第四条费用承担

1.工期索赔：鉴于乙方因本协议第二条所述工期延误，直接导致的工期损失，经双方确认，乙方有权获得工期索赔金额共计人民币[索赔金额大写]元（小写：[索赔金额小写]元）。该费用已包含在项目总工期调整后的工程进度款支付中。

2.费用索赔：除工期索赔外，乙方因本协议所述工期延误所发生的其他额外费用，包括但不限于[根据实际情况列举，例如：为赶上新工期要求而产生的赶工措施费、人员加班费、材料加急费、资金成本利息等]，经双方确认，共计人民币[索赔金额大写]元（小写：[索赔金额小写]元）。甲方应在收到乙方提交的符合要求的费用索赔报告及相关证明材料后[付款期限，例如：30]个工作日内，将上述费用支付至乙方指定账户。

3.业主赶工费用：[如协议约定由甲方承担赶工费用，在此详细列明承担的项目、计算方式、支付时间和条件；如无，则删除或写明“无”]。

第五条双方权利与义务

1.乙方权利与义务：

a.应在新的竣工日期前完成全部工程施工，并确保工程质量符合主合同约定标准。

b.有权按照本协议第三条、第四条的约定，向[责任方]主张工期索赔及费用索赔。

c.应在索赔权利发生之日起[期限，例如：90]日内，向[责任方]发出索赔通知，并在[期限，例如：30]日内提交正式的索赔报告、计算依据及相关证明材料。

d.应根据[责任方]的要求，配合进行索赔审核及相关工作。

2.甲方权利与义务：

a.有权要求乙方按照新的竣工日期完成工程。

b.应按照本协议第四条的约定，及时审核并支付乙方提出的符合条件的索赔款项。

c.应履行主合同中约定的与提供施工条件、支付工程款等相关的义务，并确保不因自身原因再次导致工期延误。

d.如需乙方采取赶工措施，应提前书面通知乙方，并按本协议第四条第3款约定承担相关费用。

第六条索赔程序

1.乙方提出索赔：乙方应在知悉或应当知悉权利受到损害之日起[期限，例如：28]日内，向甲方（或根据主合同约定向监理单位）发出索赔意向通知，说明发生索赔事件及要求索赔的事实依据。

2.索赔资料提交：在索赔意向通知发出后[期限，例如：28]日内，或甲方（或监理单位）合理要求的时间内，提交详细的索赔报告及支持性证明文件。

3.甲方（或监理单位）审核：甲方（或监理单位）应在收到索赔报告后[期限，例如：28]日内，进行审核并给予乙方答复，或要求乙方补充材料。

4.索赔确认：索赔事宜最终由[双方协商/主合同约定方式，例如：监理机构复核后双方确认/协商一致]完成。

第七条协议生效

本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本协议生效不依赖于索赔款项的最终支付。

第八条争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[主合同中约定的仲裁委员会名称]申请仲裁，或向[主合同中约定的法院名称]提起诉讼。

第九条法律适用

本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十条协议的补充与修改

对本协议的任何修