施工施工索赔处理协议2025年合同.docxVIP

施工施工索赔处理协议2025年合同

鉴于发包人（以下简称“发包人”）因实施“[项目名称]”（以下简称“项目”）事宜，与承包人（以下简称“承包人”）就项目施工过程中可能发生的索赔事宜，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义

1.1本协议所称“索赔”，是指承包人因非因其自身原因造成的、且符合本协议第二条规定的情形，按照本协议约定，向发包人主张的工期顺延和/或费用补偿的权利。

1.2本协议所称“不可抗力”，是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。

1.3本协议所称“主合同”，是指发包人与承包人签订的关于项目施工的总承包合同或施工承包合同（合同编号：[主合同编号]）。

第二条索赔事件的提出

2.1承包人应在知道或应当知道索赔事件发生之日起[7]日内，向发包人发出书面索赔意向通知。索赔意向通知应简明扼要地说明事件发生的时间、地点、基本事实情况以及该事件可能引起的索赔意向。

2.2发包人收到索赔意向通知后，应在[28]日内向承包人发出书面通知，要求承包人提交索赔的详细资料和论证文件。

2.3承包人应在收到发包人要求提交详细资料的书面通知后[28]日内，或事件持续发生的，应定期提交，并在索赔事件结束后[28]日内，提交完整的索赔报告。索赔报告应包括但不限于：

(a)索赔事件发生及持续的时间、地点和简单事实描述；

(b)索赔事件造成承包人直接损失和/或工期延误的证据材料，包括但不限于合同文件、往来函件、会议纪要、工程照片、进度计划、成本核算报告、分包合同、发票、运输单据等；

(c)索赔事件对合同履行影响的详细分析和证明；

(d)索赔值计算明细；

(e)其他发包人要求的文件资料。

2.4承包人提交索赔报告后，发包人有权要求承包人进一步解释或提供补充证据，承包人应在[14]日内予以配合。

第三条索赔事件的审核与决定

3.1发包人应在收到承包人提交的完整索赔报告后[42]日内，认真审核索赔申请和证据，根据合同约定和事实情况，作出书面答复。

3.2发包人的答复可能包括：

(a)同意索赔全部或部分金额和/或工期顺延；

(b)不同意索赔或部分不同意，并说明理由；

(c)要求承包人进一步提供证据或说明；

(d)索赔已包含在其他支付中。

3.3若发包人逾期未作出答复，且未提出进一步要求，视为发包人同意承包人的索赔要求。

3.4承包人应在收到发包人的索赔决定后[14]日内，进行书面确认。若承包人未在规定期限内确认，亦未提出异议或进一步协商，视为对发包人决定的部分或全部内容的认可。

3.5若双方对索赔决定存在争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，应按照主合同约定的争议解决方式处理（即：[选择并填写：向[指定仲裁委员会名称]申请仲裁/提交[指定法院名称]诉讼]）。

第四条索赔金额与工期补偿

4.1经双方确认或依法裁决/判决的索赔金额，应视为对主合同合同价款的补充。发包人应在确认或裁决/判决生效后[30]日内，根据主合同的支付条款支付相应的款项。

4.2经确认或依法裁决/判决的工期顺延，应计入合同约定的总工期中。发包人应根据确认的工期顺延天数，相应调整对承包人的工程进度款支付计划。

第五条不可抗力事件的处理

5.1任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行合同义务时，不承担违约责任，但应在事件发生后[7]日内通知对方，并提供相关证明。

5.2双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否暂停合同履行、部分履行或解除合同。因不可抗力事件造成的损失，由双方根据事件性质和主合同约定分担或由一方承担。

5.3不可抗力事件影响消除后，受影响方应及时恢复合同履行，并有权根据不可抗力事件期间的实际损失，提出相应的索赔。

第六条协商与通知

6.1双方应本着合作的态度，通过友好协商解决因索赔事项产生的任何争议或分歧。

6.2任何一方根据本协议发出的通知或请求，均应以书面形式，通过主合同约定的送达地址或双方另行书面确认的地址送达。

第七条法律适用与争议解决

7.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

7.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，应按照主合同约定的争议解决方式处理（即：[选择并填写：向[指定仲裁委员会名称]申请仲裁/提交[指定法院名称]诉讼]）。

第八条协议生效与变更

8.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

8.2本协议的任何变更或补充，均须经双方书面