2025版建设施工合同模板.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025通用版建设施工合同模板

本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（城市/地区）签订：

发包人（以下简称“甲方”）

单位名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

承包人（以下简称“乙方”）

单位名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

鉴于甲方需要进行（工程项目名称）的施工建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5合同范围：

第二条工期

2.1开工日期：年月日

2.2竣工日期：年月日

2.3总工期：天

2.4工期顺延情况：

a)因不可抗力导致的停工；

b)因甲方原因导致的停工；

c)因政府政策调整导致的停工。

第三条质量标准

3.1工程质量要求：

3.2执行标准：

3.3质量验收：按照国家及地方相关工程质量验收标准执行，确保工程达到合格或优良标准。

第四条合同价款与支付方式

4.1合同总价：人民币元（大写：元整）

4.2付款方式：

a)预付款：%，即人民币元，于合同签订后日内支付；

b)进度款：按工程进度支付，比例为合同总价的%；

c)结算款：工程竣工验收合格后，双方进行结算，支付剩余款项。

4.3付款时间：甲方应按约定时间支付款项，逾期付款需按中国人民银行同期贷款利率支付违约金。

第五条双方责任与义务

5.1甲方责任：

a)按时支付合同款项；

b)提供施工场地及相关资料；

c)协调处理施工现场周边关系。

5.2乙方责任：

a)按照合同约定工期完成施工任务；

b)保证工程质量符合标准，并通过相关部门验收；

c)服从甲方及监理单位的管理，接受监督。

第六条材料与设备

6.1材料采购：

a)乙方负责采购工程所需的材料及设备，须提供合格的检验报告；

b)甲方有权对乙方采购的材料进行检查，发现问题有权要求更换。

6.2材料费用：已包含在合同总价中，不得另行收费。

第七条违约责任

7.1乙方违约：

a)工期延误：每延误一日，支付违约金人民币元；

b)质量不达标：返工产生的费用由乙方承担，并支付合同总价%的违约金；

c)未经甲方同意擅自停工：支付合同总价%的违约金。

7.2甲方违约：

a)逾期付款：按中国人民银行同期贷款利率支付违约金；

b)提供虚假资料：承担由此产生的全部责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；

8.2协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

乙方（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

注：本合同为通用版模板，具体条款需根据实际情况补充和完善。