2025标准版工地工程合同样本.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025标准版工地工程合同样本

合同编号：

签订地点：

签订日期：

发包方（以下简称甲方）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

承包方（以下简称乙方）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就工程承包事宜达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程承包范围：

第二条合同工期

2.1开工日期：

2.2竣工日期：

2.3总工期：日历天

2.4工期顺延情况：因不可抗力、设计变更、甲方原因或政府行为导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商达成补充协议。

第三条质量标准

3.1工程质量要求：符合国家及地方相关工程标准，并满足设计文件要求。

3.2质量验收依据：执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关规范。

3.3质量保修期：自工程竣工验收合格之日起，按相关规定执行，具体保修范围及内容详见附件。

第四条合同价款

4.1合同总金额：人民币元（大写：）。

4.2付款方式：

预付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%；

进度款：按工程进度支付，具体支付时间及比例详见附件；

结算款：工程竣工验收合格后日内，甲乙双方完成结算，甲方支付剩余款项。

4.3付款方式变更：需经双方协商一致，另行签订补充协议。

第五条双方责任与义务

5.1甲方责任：

负责提供施工场地及必要协助；

负责设计文件的确认及变更；

按时支付合同款项；

及时办理验收及结算手续。

5.2乙方责任：

按照合同约定工期、质量完成施工任务；

严格遵守国家及地方安全生产规定，确保施工安全；

负责施工场地的清理及环境保护工作；

在施工过程中发现设计文件问题，及时向甲方提出书面意见。

第六条安全施工

6.1乙方应严格执行国家及地方安全生产法律法规，采取必要安全措施，确保施工安全。

6.2因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

6.3甲方需提供必要的安全条件，但乙方仍需自行负责施工过程中的人身及财产安全。

第七条工程变更

7.1工程变更由甲方书面通知乙方，乙方应在收到通知后小时内确认或提出异议。

7.2变更内容涉及费用增减的，双方应另行签订补充协议，明确价款调整。

7.3因变更导致的工期延误，双方协商确定顺延时间。

第八条工程验收

8.1工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行初验。

8.2初验合格后，双方签订《竣工验收报告》。

8.3因甲方原因未及时验收导致的损失，由甲方承担。

第九条质量保修

9.1质量保修范围及内容详见合同附件。

9.2保修期内，乙方应免费修复工程质量问题。

9.3因使用不当或其他第三方原因导致的质量问题，乙方不承担责任。

第十条违约责任

10.1甲方违约责任：

未按合同约定支付款项，每逾期一日，按未付金额的‰支付违约金；

因甲方原因导致的工程停工或延期，承担相应损失。

10.2乙方违约责任：

未按合同工期完成施工，每逾期一日，按合同总价的‰支付违约金；

工程质量不符合标准，负责返工或修复，承担相关费用。

第十一条争议解决

11.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十二条其他条款

12.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。

12.3本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日