工程施工合同上诉状(3篇).docx

第1篇

上诉人（原审原告）：[上诉人全称]

住所地：[上诉人住所地]

法定代表人：[法定代表人姓名]

职务：[职务]

联系方式：[联系电话]

被上诉人（原审被告）：[被上诉人全称]

住所地：[被上诉人住所地]

法定代表人：[法定代表人姓名]

职务：[职务]

联系方式：[联系电话]

上诉请求：

1.依法撤销[原审法院名称]于[原审判决日期]作出的[原审案号]民事判决书；

2.依法改判被上诉人[被上诉人全称]承担上诉人因履行[原审案号]合同而产生的全部经济损失；

3.依法判令被上诉人承担本案的全部诉讼费用。

事实与理由：

一、事实

上诉人与被上诉人于[合同签订日期]签订了《工程施工合同》（以下简称“合同”），约定由上诉人承担[工程名称]的建设工程，工程地点位于[工程地点]，合同总价为[合同总价款]。合同约定了工程进度、付款方式、违约责任等内容。

在合同履行过程中，被上诉人未能按照合同约定的时间和质量要求完成工程，导致上诉人遭受了经济损失。具体事实如下：

1.[具体事实一：如被上诉人未按时完成工程，导致工期延误，造成上诉人额外支出等。]

2.[具体事实二：如被上诉人施工质量不符合合同约定，导致上诉人需要重新施工或修复，造成损失等。]

3.[具体事实三：如被上诉人未按合同约定支付工程款，导致上诉人资金周转困难等。]

二、理由

1.被上诉人违反了合同约定，未按时完成工程，导致工