建筑工地与空调安装单位配合协议书.docxVIP

建筑工地与空调安装单位配合协议书

甲方（建筑工地）：

法定代表人：

乙方（空调安装单位）：

法定代表人：

鉴于：

1.甲方正在进行[建筑工地具体名称]的建设工程，需要进行空调系统的安装工作。

2.乙方具备空调安装的专业资质和经验，愿意承接该建筑工地的空调安装工程。

3.为明确双方在空调安装过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，双方经友好协商，达成以下协议。

一、合作内容

1.甲方工作

（1）在空调安装施工前，甲方应向乙方提供施工现场的相关资料，包括建筑图纸、水电线路图等，以便乙方进行施工规划。

（2）甲方负责协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方的施工创造良好的作业环境，确保乙方施工过程中不受其他施工单位的干扰。

（3）按照协议约定的时间和方式，为乙方提供施工所需的场地，并保证场地符合施工要求。

（4）协助乙方办理施工所需的相关手续，如临时用水、用电申请等。

2.乙方工作

（1）根据甲方提供的资料和施工现场实际情况，制定详细的空调安装施工方案，并报甲方审核。

（2）按照审核通过的施工方案，组织专业的施工队伍进行空调安装工作，确保安装质量符合相关标准和规范。

（3）负责空调设备及材料的采购、运输、保管和安装调试，所采购的设备和材料应符合国家相关质量标准和甲方的要求。

（4）在施工过程中，遵守施工现场的各项规章制度，做好安全防护措施，确保施工安全。

（5）施工完成后，对空调系统进行全面的调试和检测，确保空调系统正常运行，并向甲方提交验收报告。

二、施工工期

1.开工日期

本协议项下的空调安装工程开工日期为[具体开工日期]。

2.竣工日期

竣工日期为[具体竣工日期]。如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。

3.工期延误

（1）若因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总金额[X%]的违约金。

（2）若因甲方原因导致工期延误，甲方应承担乙方因此产生的合理费用，并相应顺延工期。

三、质量标准

1.空调设备及材料

乙方采购的空调设备及材料应符合国家相关质量标准和甲方的要求，具有质量合格证明文件。

2.安装质量

空调安装应符合国家相关安装规范和标准，确保空调系统运行稳定、安全、高效。

3.验收

（1）施工完成后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织验收。

（2）验收标准按照国家相关标准和双方约定的要求执行。如验收不合格，乙方应负责无偿返工，直至验收合格为止。返工期间的工期不予顺延，且乙方应承担由此给甲方造成的损失。

四、费用及支付方式

1.费用

本空调安装工程的总费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该费用包括空调设备及材料采购、运输、安装调试、税费等所有费用。

2.支付方式

（1）合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

（2）空调设备及材料全部到场并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付合同总金额的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

（3）空调安装工程全部完成并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付合同总金额的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

（4）剩余合同总金额的[X%]作为质量保证金，在空调系统正常运行[X]个月后，如无质量问题，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。

五、双方权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查，对不符合要求的地方有权要求乙方整改。

（2）按照协议约定的时间和方式支付费用。

（3）不得随意干涉乙方的正常施工，但有权提出合理的建议和意见。

（4）为乙方提供必要的协助和配合。

2.乙方权利和义务

（1）有权按照协议约定收取费用。

（2）按照施工方案和相关标准进行施工，确保施工质量和进度。

（3）对施工过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密予以保密。

（4）负责施工过程中的安全管理，承担因自身原因造成的安全事故责任。

六、违约责任

1.甲方违约责任

（1）若甲方未按照协议约定的时间和方式支付费用，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额[X%]的违约金。

（2）若因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此产生的合理费用，并相应顺延工期。

2.乙方违约责任

（1）若乙方未按照协议约定的质量标准进行施工，应负责无偿返工，直至达到质量标准为止，并承担由此给甲方造成的损失。

（2）若乙方未按照协议约定的工期完成施工，应按照本协议约定支付违约金。

（3）若乙方违反保密义务，应向甲方支付合同总金额[X%]的违约金，并承担由此给甲方造成的损失。

七、争议解决

本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.协议