涂料工程施工合同纠纷处理协议.docxVIP

涂料工程施工合同纠纷处理协议

鉴于甲方（发包方）因需要完成特定场所的涂料工程施工事宜，与乙方（承包方）就相关工程委托与施工事宜签订了《涂料工程施工合同》（以下简称“原合同”），现双方就原合同履行过程中或履行后可能产生的争议，经友好协商，达成如下纠纷处理协议，以资共同遵守：

第一条适用范围

本协议适用于双方因履行原合同所发生的或与之相关的任何争议，包括但不限于：

（一）工程款支付、结算方式、进度款支付节点、尾款支付条件等产生的争议；

（二）工程材料（涂料）的品牌、规格、质量、环保性能是否符合约定标准，工程整体施工质量、外观效果、耐久性等产生的争议；

（三）工程开工、完工日期的认定，工程延期（包括非承包方原因导致的延期）的责任承担及工期延误的赔偿计算等产生的争议；

（四）关于原合同解除、终止的条件是否符合约定，以及由此产生的经济补偿或赔偿责任等产生的争议；

（五）一方违反原合同约定应承担的违约责任（包括但不限于赔偿损失、支付违约金等）的争议；

（六）原合同中关于保密义务、知识产权归属等特殊条款履行产生的争议；

（七）双方认为与履行原合同相关的其他任何争议。

第二条争议解决方式及顺序

双方确认，凡因履行原合同所发生的或与之相关的争议，应首先通过以下方式解决：

（一）友好协商：双方指定代表就争议事项进行友好协商，争取达成一致意见。协商应在合理期限内进行，如能在三十（30）日内就争议解决方案达成一致，双方应签署书面和解协议或补充协议，该协议作为原合同的组成部分，对双方具有约束力。

如协商不成或双方在三十（30）日内未能开始有效协商，则双方应进入下一解决阶段。

（二）调解：协商不成的，双方应同意将争议提交至【双方协商一致选择或约定的具体调解机构名称，如：XX市建筑业行业协会调解中心】，并遵守该调解机构的相关规则进行调解。双方应积极配合调解工作，承担各自的调解费用。若调解成功，双方应签署调解协议书；若调解失败，则不得因此阻碍对方进入下一解决阶段。

（三）仲裁：若调解不成或双方在达成调解协议书前终止调解，则本协议各方一致同意，将争议提交至【双方协商一致选择或约定的具体仲裁委员会名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会】（以下简称“仲裁委员会”），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为【仲裁委员会所在地】。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方均不得向法院提起诉讼或向其他仲裁机构申请仲裁。双方应承担各自在仲裁程序中的费用，除仲裁规则另有规定或双方另有约定外，【约定仲裁费用承担方式，例如：仲裁费用（包括仲裁费、律师费等）由败诉方承担，胜诉方承担其合理律师费】。

（四）诉讼：作为最终选择，若双方均未能在原合同约定的解决期限届满前（如有约定）或合理期限内通过协商、调解解决争议，且未就提交仲裁达成一致，任何一方有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。除本协议另有明确约定外，管辖法院为【根据原合同约定或法律规定确定的法院，例如：被告住所地或合同履行地有管辖权的人民法院】。

第三条证据与费用

（一）双方应本着诚实信用原则，全面、及时、有效地收集和提交与争议事项相关的证据材料。所有提交的证据应以书面形式呈现，并加盖单位公章或法定代表人/授权代表签字。

（二）在协商、调解、仲裁或诉讼过程中产生的相关费用，包括但不限于通知费、差旅费、文件复印费、律师费、仲裁费/诉讼费等，除本协议第二条第二、三款关于仲裁/诉讼费用承担的约定外，原则上由【约定费用承担原则，例如：各方自行承担各自产生的合理费用】。双方应在合理范围内控制相关费用支出。

第四条保密

双方同意，对于在履行原合同及处理本协议争议过程中，一方获悉的对方的商业秘密、技术信息、经营数据、客户名单等任何非公开信息（以下简称“保密信息”）均负有严格的保密义务。未经信息披露方书面同意，不得以任何方式向任何第三方泄露、使用或允许他人使用该保密信息，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。此保密义务不因本协议的终止而失效。

第五条法律适用

本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为免歧义，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律）。

第六条协议生效

本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本协议的生效时间不应晚于原合同的有效期届满或终止。

第七条其他

本协议是原合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。本协议的任何修改、补充均应以书面形式作出，并经双方授权代表签字盖章后生效。本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

（以下无正文）

甲方：【甲方全称】（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

乙方：【乙方全称】（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日