装修施工合同约定条款(3篇).docxVIP

第1篇

一、合同双方

1.1甲方（业主）：__________

1.2乙方（施工单位）：__________

二、工程概况

2.1工程名称：__________

2.2工程地点：__________

2.3工程面积：__________

2.4工程内容：__________

2.5工程工期：__________

三、合同价款及支付方式

3.1合同总价：__________

3.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；

（2）工程开工后，甲方每月支付合同总价款的20%；

（3）工程完工验收合格后，甲方支付合同总价款的30%；

（4）工程保修期满后，甲方支付合同总价款的10%作为保修金。

四、施工进度及验收

4.1施工进度：

（1）乙方应在合同约定的工期内完成工程；

（2）乙方应按照甲方要求，合理安排施工进度，确保工程质量和安全。

4.2验收：

（1）工程完工后，乙方应通知甲方进行验收；

（2）验收合格后，甲方应在验收合格之日起3个工作日内支付工程款；

（3）验收不合格的，乙方应在接到甲方通知后5个工作日内进行整改，直至合格。

五、工程质量和安全

5.1工程质量：

（1）乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工；

（2）工程材料、设备应符合国家规定，不得使用假冒伪劣产品；

（3）工程验收合格后，乙方应提供工程保修。

5.2施工安全：

（1）乙方应严格执行国家有关施工安全规定，确保施工安全；

（2）乙方应采取有效措施，防止施工过程中发生安全事故；

（3）发生安全事故，乙方应立即采取补救措施，并承担相应责任。

六、违约责任

6.1甲方违约责任：

（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款的1%。

6.2乙方违约责任：

（1）乙方未按约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的1%。

（2）乙方使用假冒伪劣产品，造成工程质量问题的，应承担相应责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第2篇

一、工程概况

1.工程名称：_______

2.工程地点：_______

3.工程类型：_______

4.工程规模：_______

5.工程造价：_______

二、施工内容

1.施工单位应按照设计图纸和工程要求，进行施工，确保工程质量、进度和安全性。

2.施工单位应按照国家有关规范、标准、规程和施工图纸进行施工，不得擅自更改设计图纸。

3.施工单位应保证施工材料、设备的质量，不得使用不合格或假冒伪劣产品。

4.施工单位应保证施工过程中的环境卫生，做到文明施工，不得污染环境。

5.施工单位应遵守施工现场安全管理规定，确保施工安全。

三、工期与进度

1.工程总工期为_______天，自合同签订之日起计算。

2.施工单位应按照施工进度计划，按时完成各阶段的施工任务。

3.施工单位如因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方，并书面说明原因。

4.如施工单位未按时完成施工任务，甲方有权要求施工单位支付违约金，违约金按每天_______元计算。

四、工程款支付

1.工程款支付方式：按进度支付，具体支付比例由双方协商确定。

2.工程款支付时间：每月_______日支付上一个月的工程款。

3.甲方应在施工过程中，对施工单位的工程质量、进度、安全等方面进行监督检查，对不合格的工程部分，甲方有权要求施工单位进行整改，直至合格。

4.施工单位应按合同约定，向甲方提供工程进度报告、工程结算报告等相关资料。

五、违约责任

1.施工单位未按时完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付_______元违约金。

2.施工单位未按约定质量标准施工，造成工程损失，应承担全部责任，并赔偿甲方损失。

3.施工单位擅自更改设计图纸，造成工程损失，应承担全部责任，并赔偿甲方损失。

4.施工单位在施工过程中，造成甲方或他人财产损失，应承担全部责任，并赔偿损失。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。

2.仲裁委员会作出的裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同