施工单位跨期合同(3篇).docxVIP

第1篇

合同编号：_______

签订日期：_______

甲方（建设单位）：_______

乙方（施工单位）：_______

鉴于：

甲方因项目施工需要，拟委托乙方进行施工建设，乙方愿意接受甲方委托，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_______

2.工程地点：_______

3.工程规模：_______

4.工程内容：_______

5.工程预算：_______

二、工期及跨期安排

1.原定工期：_______

2.实际开工日期：_______

3.实际竣工日期：_______

4.跨期原因：_______

5.跨期天数：_______

6.跨期补偿方案：

-甲方同意乙方在跨期期间按照以下方式补偿：

a.跨期天数每超过一天，乙方应向甲方支付_______元/天的违约金；

b.甲方同意在跨期期间，乙方可按实际完成工程量结算工程款，不因工期延误影响工程款的支付；

c.双方可根据实际情况协商调整工期及补偿方案。

三、工程款支付

1.工程款支付方式：_______

2.工程款支付节点：_______

3.跨期工程款支付：

-甲方同意在乙方完成跨期工程量后，按照合同约定的支付节点支付相应的工程款。

四、质量保证

1.乙方应严格按照国家有关施工规范、标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。

2.乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改。

3.甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

五、安全生产

1.乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工安全。

2.乙方应建立健全安全生产责任制，对施工过程中的安全事故进行及时处理。

3.甲方有权对安全生产进行检查，乙方应予以配合。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

代表人（签字）：

乙方（盖章）：

代表人（签字）：

附件：

1.工程施工图纸

2.工程量清单

3.其他相关文件

备注：

本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商解决。

第2篇

合同编号：_______

签订日期：_______

甲方（建设单位）：_______

乙方（施工单位）：_______

鉴于：

甲方需要乙方按照甲方提供的工程图纸和施工要求，在约定的时间内完成某项目的施工建设。由于施工过程中可能遇到不可预见的因素，导致施工进度受到影响，双方经友好协商，达成如下跨期合同条款：

一、工程概况

1.工程名称：_______

2.工程地点：_______

3.工程规模：_______

4.预计工期：_______

5.合同总价：_______

二、工期调整

1.乙方原定工期为_______，由于以下原因导致工期延误：

-不可抗力因素：_______

-甲方原因：_______

-乙方原因：_______

2.经双方协商，同意将工期调整为_______。

三、工期延误责任

1.由于不可抗力因素导致的工期延误，双方互不承担责任。

2.由于甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应的责任，并给予乙方合理的工期补偿。

3.由于乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

四、工期补偿

1.乙方因工期延误，每延误一日，应向甲方支付合同总价的_______%作为违约金。

2.甲方因乙方工期延误，每延误一日，应向乙方支付合同总价的_______%作为工期补偿。

五、其他条款

1.乙方在工期延误期间，应继续履行合同约定的其他义务。

2.双方应保持良好的沟通，及时解决施工过程中出现的问题。

3.合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

六、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.违约方应承担对方因此遭受的全部损失。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（建设单位）：

代表签字：____________

日期：____________

乙方（施工单位）：

代表签字：____________

日期：____________

附件：

1.工程图纸

2.施工方案

3.其他相关文件

注：本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充