原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第1篇
合同编号：_______
甲方（建设单位）：_________________________
乙方（施工单位）：_________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就工程项目的施工工期延期事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：_________________________
2.工程地点：_________________________
3.工程规模：_________________________
4.工程合同总价：_________________________
5.工程合同工期：_________________________
二、工期延期原因及期限
1.延期原因：_________________________
2.延期期限：自原合同工期之日起，延长_________________________天。
三、工期延期后的工程进度安排
1.乙方应按照延期后的工期安排施工进度，确保工程按期完成。
2.乙方在工期延期期间，应继续履行合同约定的其他义务，包括但不限于质量、安全、环保等方面的要求。
四、工程款支付
1.工程款支付方式：_________________________
2.工程款支付进度：_________________________
3.工期延期期间，甲方应按照合同约定支付工程款，乙方应按照延期后的工期安排施工进度。
五、违约责任
1.乙方未按延期后的工期完成工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
2.甲方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。
六、争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_________________________仲裁委员会仲裁。
2.仲裁委员会作出的仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。
七、其他
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（建设单位）：_________________________
乙方（施工单位）：_________________________
签订日期：_________________________
附件：
1.工程项目施工合同
2.工程项目设计图纸
3.工程项目相关资料
第2篇
甲方（建设单位）：________________________
乙方（施工单位）：________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程施工合同工期延期事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：________________________
2.工程地点：________________________
3.工程规模：________________________
4.工程合同造价：________________________
5.工程合同工期：________________________
二、工期延期原因及期限
1.工期延期原因：________________________
2.工期延期期限：________________________（自原合同工期截止之日起计算）
三、工期延期后的工程结算
1.工期延期期间，乙方已完成工程量按原合同约定结算。
2.工期延期期间，乙方因工期延误所发生的各项费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费等，由甲方承担。
3.工期延期期间，如因不可抗力等因素导致工程无法按期完成，双方应协商解决，并根据实际情况调整工期延期期限。
四、其他约定
1.本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本协议未尽事宜，按原合同约定执行。
3.本协议与原合同存在冲突之处，以本协议为准。
五、争议解决
1.本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
甲方（建设单位）：________________________
乙方（施工单位）：________________________
签订日期：________________________
附件：
1.原施工合同
2.工期延期原因证明材料
3.其他相关证明材料
第3篇
甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于
文档评论（0）