施工总包合同延期(3篇).docxVIP

第1篇

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年____月____日签订了《施工总包合同》（以下简称“合同”），合同编号为______。合同约定，乙方负责完成甲方项目施工，工期为____年____月____日至____年____月____日。根据合同约定，现就合同延期事宜达成如下协议：

一、延期原因

1.甲方原因：因甲方提供的施工图纸、材料、设备等存在缺陷，导致乙方施工进度受到影响。

2.乙方原因：因乙方施工过程中，部分施工人员技能不足，导致施工质量不达标，需返工整改。

3.不可抗力因素：如自然灾害、政策调整等，导致施工进度受到影响。

二、延期期限

1.甲方原因导致的延期：自合同工期之日起，延期____个月。

2.乙方原因导致的延期：自合同工期之日起，延期____个月。

3.不可抗力因素导致的延期：根据实际情况，延期____个月。

三、延期期间费用

1.甲方原因导致的延期：甲方应支付乙方延期期间的工程款，按合同约定支付。

2.乙方原因导致的延期：乙方应自行承担延期期间的工程款，不得向甲方索赔。

3.不可抗力因素导致的延期：延期期间，甲方和乙方均不承担违约责任，但应协商解决由此产生的费用问题。

四、其他事项

1.甲方和乙方应按照合同约定，继续履行合同中的其他条款。

2.甲方和乙方应加强沟通，共同解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。

3.合同延期后，如甲方和乙方协商一致，可对合同内容进行修改，但需书面确认。

五、争议解决

1.甲方和乙方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

签订地点：____________________

第2篇

甲方（建设单位）：_________________

乙方（施工单位）：_________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方建设项目施工总包事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________

2.工程地点：_________________

3.工程规模：_________________

4.工程内容：_________________

5.工程合同工期：_________________

二、合同工期延期

1.原合同工期：_________________

2.延期原因：_________________

3.延期时间：_________________

三、延期责任及费用

1.乙方因不可抗力原因导致工期延误，经甲方确认后，可顺延工期，具体顺延时间由双方协商确定。

2.乙方因自身原因导致工期延误，应承担以下责任：

（1）向甲方支付违约金，违约金按每日合同总价款的万分之五计算。

（2）赔偿甲方因工期延误造成的损失。

3.乙方在合同工期延期期间，应继续履行合同约定的其他义务。

四、合同履行

1.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成施工任务。

2.甲方应按照合同约定，按时支付工程进度款。

3.双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务。

五、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_________________

乙方（盖章）：_________________

代表人（签字）：_________________

代表人（签字）：_________________

签订日期：_________________

附件：

1.工程量清单

2.施工图纸

3.其他相关文件

注：本合同延期部分仅涉及工期延期，其他合同条款不变。

第3篇

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行施工的项目，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_______________