设计施工合同管理规范(3篇).docxVIP

第1篇

一、总则

为了规范设计施工合同管理，明确各方责任，确保项目顺利进行，特制定本规范。

二、合同签订

1.合同双方应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订设计施工合同。

2.合同内容应包括：项目名称、合同双方名称、项目地点、设计施工范围、工期、质量标准、付款方式、违约责任等。

3.合同签订前，双方应进行充分沟通，确保合同内容完整、准确。

4.合同签订后，双方应按约定履行各自义务。

三、设计阶段

1.设计单位应根据合同约定，在规定的时间内完成设计工作，并提交设计文件。

2.设计单位应保证设计文件符合国家有关法律法规、标准规范及合同约定。

3.施工单位在施工过程中，如对设计文件有疑问，应及时与设计单位沟通，确保施工质量。

4.设计变更：如因设计原因导致工程量增加或减少，双方应协商确定变更方案，并签订补充协议。

四、施工阶段

1.施工单位应按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。

2.施工单位应严格按照合同约定的时间节点完成施工任务。

3.施工单位在施工过程中，如遇到不可抗力因素导致工期延误，应及时通知设计单位，并协商处理。

4.施工单位应遵守国家有关环境保护、安全生产等法律法规，确保施工安全。

五、合同履行

1.双方应按合同约定履行各自义务，如一方违约，应承担违约责任。

2.合同履行过程中，如出现争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

六、合同解除

1.合同解除应遵循法定条件和程序。

2.如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

3.合同解除后，双方应按照约定办理合同解除手续。

七、附则

1.本规范适用于设计施工合同管理。

2.本规范未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

3.本规范由合同双方共同遵守，自签订之日起生效。

4.本规范解释权归合同双方所有。

第2篇

一、总则

为了规范设计施工合同管理，保障合同各方权益，提高合同履行效率，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本规范。

二、合同签订

1.合同签订前，双方应充分了解对方资质、信誉、技术实力等情况，确保合同内容真实、合法、有效。

2.合同内容应包括：工程名称、地点、规模、设计施工范围、工期、质量标准、合同价款、付款方式、违约责任、争议解决方式等。

3.合同签订时，双方应按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，确保合同条款明确、具体、可操作。

4.合同签订后，双方应按照合同约定履行各自义务，确保工程顺利进行。

三、合同履行

1.设计单位应按照合同约定，按时、按质、按量完成设计任务，确保设计文件符合国家规范、标准。

2.施工单位应按照设计文件和合同约定，按时、按质、按量完成施工任务，确保工程质量达到合同约定标准。

3.双方应按照合同约定，及时、足额支付工程款，不得拖欠。

4.合同履行过程中，如遇特殊情况导致工期延误，双方应协商解决，并按合同约定调整工期。

5.合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

四、合同变更与解除

1.合同变更：在合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订补充协议。

2.合同解除：在合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。

五、合同终止

1.合同履行完毕，双方应按照合同约定进行验收，确认工程合格。

2.工程验收合格后，双方应按照合同约定办理结算手续，结清工程款。

3.合同终止后，双方应按照国家相关规定，妥善处理工程遗留问题。

六、附则

1.本规范适用于设计施工合同管理。

2.本规范未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。

3.本规范由合同双方共同遵守，如有违反，应承担相应责任。

4.本规范自发布之日起施行。

第3篇

一、总则

为了规范设计施工合同管理，保障合同双方的合法权益，提高设计施工质量，确保工程顺利进行，特制定本规范。

二、合同签订

1.合同双方应具备相应的资质和条件，确保合同的合法性和有效性。

2.合同内容应包括工程名称、地点、规模、设计施工范围、合同价款、付款方式、工期、质量标准、违约责任、争议解决方式等。

3.合同签订前，双方应充分协商，明确各自的权利和义务，确保合同条款的合理性和公平性。

4.合同签订后，双方应按照合同约定履行各自义务，不得擅自变更合同内容。

三、合同履行

1.设计方应按照合同约定，按时完成设计任务，确保设计质量符合国家标准和合同要求。

2.施工方应按照设计文件和合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。

3.双方应严格按照合同约定的付款方式支付工程款，不得拖欠。

4.在合同履行过程中，如遇特殊情况，双方应协商解决，如协商不成，可依法向有关部门申请调解或仲