小区配电施工合同(3篇).docxVIP

第1篇

甲方（建设单位）：__________

乙方（施工单位）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方小区配电施工项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________小区配电工程施工

2.工程地点：__________小区

3.工程内容：配电系统改造、安装及调试

4.工程规模：__________

5.工程工期：自合同签订之日起__________天内完成

二、工程承包范围

1.配电系统改造设计、材料采购、施工安装、调试及验收；

2.配电设备、电缆、桥架等材料的采购及运输；

3.施工现场临时用电设施的建设及拆除；

4.工程质量保证期内的维护服务。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后__________日内，乙方提交工程预付款，金额为合同总价的__________%，即人民币__________元整；

（2）工程进度达到__________时，甲方支付工程进度款，金额为合同总价的__________%，即人民币__________元整；

（3）工程竣工验收合格后__________日内，甲方支付工程尾款，金额为合同总价的__________%，即人民币__________元整；

（4）如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方另行协商支付方式。

四、工程质量要求

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家标准；

2.乙方应提供合格的施工图纸、施工方案及施工技术交底；

3.工程质量保证期为自竣工验收合格之日起__________个月。

五、施工进度

1.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度；

2.如因乙方原因导致工程延期，每延误一天，乙方应向甲方支付__________元人民币的违约金；

3.如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任，并支付乙方合理的停工损失。

六、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任；

2.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任；

3.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效；

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（建设单位）：__________

乙方（施工单位）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第2篇

合同编号：XXDC2023-001

甲方（建设单位）：[小区名称]物业管理处

乙方（施工单位）：[施工单位名称]

签订日期：2023年[月]日

签订地点：[签订地点]

鉴于：

甲方为[小区名称]物业管理处，负责[小区名称]小区的日常物业管理。为确保小区供电系统的安全、稳定运行，提高供电质量，甲方决定对小区配电系统进行改造升级。乙方具备相关施工资质，愿意承担本项目的施工任务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[小区名称]小区配电系统改造升级工程

2.工程地点：[小区名称]小区内

3.工程内容：包括配电箱、电缆、变压器等设备的拆除、安装及调试

4.工程规模：[具体规模描述，如：涉及[多少栋]栋楼，[多少户]户居民]

5.工程工期：[具体工期，如：自合同签订之日起[多少天]内完成]

二、工程费用

1.合同总价：本工程总价为人民币[金额]元整。

2.付款方式：

-合同签订后[金额]元作为预付款；

-工程完工验收合格后[金额]元；

-保修期满无质量问题后支付剩余款项。

三、施工要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。

2.乙方在施工过程中应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。

3.乙方应按时完成施工任务，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付[金额]元违约金。

4.乙方在施工过程中应保护施工现场的整洁，不得损坏公共设施和绿化。

四、验收标准

1.工程完工后，由甲方组织有关人员对工程进行验收。

2.验收合格后，双方签署验收报告。

3.验收不合格的，乙方应在接到通知后[天数]内进行整改，直至合格。

五、保修服务

1.乙方应提供本