农业大棚建设工程合同.docxVIP

农业大棚建设工程合同

一、合同主体

（一）合同双方

本合同由以下双方签订：甲方为委托建设的农业主体或个人，负责提供工程场地和资金支持；乙方为具备相关资质的工程承包单位，负责农业大棚的设计、施工和服务。甲方与乙方共同确认合作意愿，基于平等协商原则达成协议。双方应确保提供的资料真实、合法，不得涉及任何虚假信息或侵权内容。甲方联系地址为具体农业园区位置，乙方注册地址为工程公司所在区域，具体信息以填写为准。

（二）合同内容

本合同旨在规范农业大棚建设工程的全过程，包括但不限于大棚的规划、材料采购、主体施工、设备安装、场地平整及后期维护。建设工程包括多个连栋大棚单元，总面积为若干平方米，采用专用温室材料如塑料薄膜和钢结构框架，具备保温、通风和灌溉功能。项目建设地点位于甲方指定的农业用地区域，工程完成后用于种植蔬菜或其他作物。双方应严格遵守国家农业建设相关法规，确保项目安全、环保、高效。

二、工程条款

（一）工程范围与标准

工程范围涵盖农业大棚的整体设计、地基处理、框架搭建、覆盖材料敷设、内部设施装配及相关水电系统连接。设计标准应符合国家温室技术规范，大棚高度不低于若干米，抗风能力达到指定等级，内部配备自动化控制系统如温度调节和灌溉装置。材料质量要求采用环保、耐候性强的原料，如聚碳酸酯板材和无毒塑料膜，确保无毒害残留。验收标准以工程完工后的功能性测试和安全性评估为依据，包括结构稳固、无渗漏隐患及正常运行。

（二）工期与进度

工程计划工期为若干个月，自开工之日起计算。开工日期预计为某年某月上旬，具体由双方协商确认，乙方应在收到通知后尽快安排人员进场。进度安排包括分阶段任务：第一期完成地基开挖和地基处理，耗时若干周；第二期执行主体框架安装，耗时若干周；第三期进行覆盖材料装配和设备调试，耗时若干周。乙方需定期向甲方提交工程进度报告，如有延误需提前若干天通知。工程应确保连续施工，避免无故延期。

（三）合同价格与支付

合同总价格为人民币若干元整（大写：人民币若干元），已包含所有设计、材料、人工及税费成本，不得再行追加额外费用。支付方式分为三期：首期在合同签订后若干天内支付总价百分之若干，作为工程启动资金；二期在大棚主体框架完工后支付总价百分之若干；三期在工程验收合格后支付剩余款项。甲方应通过银行转账方式支付至乙方指定账户，乙方在收款后开具正规发票。支付延迟可能导致违约风险，双方协商后可调整支付节点。

三、责任与义务

（一）甲方义务

甲方负责提供合格的工程场地，确保土地平整及水电接入点，并在开工前清除场地障碍。甲方应配合乙方完成相关行政审批手续，如环保或安全许可，及时提供必要资料。甲方有义务在工程阶段检查进度，组织验收小组对完工部分进行初步评估，并在乙方通知后若干天内确认结果。若甲方提供信息有误导致工程延误，应承担相应责任。

（二）乙方义务

乙方负责工程的全程实施，包括专业人员组织、材料采购、安全管理及质量控制，确保施工过程符合职业健康和安全法规。乙方应制定详细施工方案，派驻工程监理人员监督现场，并免费提供为期若干月的保修服务，涵盖设备故障和结构问题。乙方有义务在工程完工后提交完整竣工图纸和操作手册，协助甲方进行最终验收。若乙方操作不当引发事故，需及时修复并负责损失赔偿。

四、违约责任

任何一方未履行本合同义务视为违约，违约方应承担相应赔偿。如乙方工程进度无故延迟超过若干天，需按合同总价每日百分之若干支付违约金；若工程质量未达到标准，甲方可要求免费返工或减少支付比例；如甲方支付延迟，按拖欠金额每日百分之若干计付滞纳金。如因不可抗力因素导致违约，如极端天气或政策变动，双方可协商免除部分责任或延长工期。严重违约时，守约方有权终止合同并追究法律救济。

五、争议解决方法

在合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。若协商未果，可提交至当地仲裁委员会仲裁解决，仲裁结果为终局性并具有法律效力。如仲裁无效，任何一方可在有管辖权的人民法院提起诉讼。争议解决期间合同应继续履行，但涉及终止事项除外。

六、合同生效与终止

本合同自双方签署之日起生效，有效期至工程验收合格后若干年保修期结束时止。合同终止条件包括工程顺利完工并完成全部支付义务，或双方一致同意提前终止。如发生重大违约或不可抗力事件导致无法继续履行，一方可书面通知另一方终止合同，但需附上充分证据。终止后乙方应归还甲方所有预付余款并移交未完工部分材料。

七、其他事项

本合同未尽事宜由双方协商补充协议，作为附件有效力同等。工程涉及保密信息如设计图纸，双方均不得泄露或用于他处。不可抗力包括自然灾害或公共事件，发生时双方应及时通报并制定应对计划。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

八、签署

甲方签署人：__________（签署日期：____年__月__日）

乙方签署人：__________（签