2025年绿色建筑设计与施工合同专用条款.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年绿色建筑设计与施工合同专用条款

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方需建设一幢绿色建筑，乙方愿意承担该绿色建筑的设计与施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目面积：____________________平方米

4.项目投资：____________________万元

5.项目设计周期：____________________

6.项目施工周期：____________________

二、设计内容

1.乙方负责本项目的整体设计，包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通等。

2.乙方应按照甲方要求和国家相关标准进行设计，确保设计质量。

3.乙方应提供完整的设计图纸和设计文件，包括但不限于施工图、设计说明书、材料清单等。

三、施工内容

1.乙方负责本项目的施工，包括但不限于土建、安装、装饰等。

2.乙方应按照设计图纸和施工规范进行施工，确保施工质量。

3.乙方应遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。

四、合同价款

1.本合同总价款为：____________________万元。

2.合同价款支付方式：

a.预付款：合同签订后__日内支付合同价款的__%；

b.进度款：按工程进度分期支付，每次支付合同价款的__%；

c.结算款：工程完工并验收合格后__日内支付合同价款的__%；

d.保修金：合同总价款的__%，在保修期满后无质量问题退还。

五、工期及验收

1.本合同工期为：____________________。

2.工期延误责任：

a.因甲方原因导致的工期延误，工期顺延；

b.因乙方原因导致的工期延误，乙方承担工期延误责任。

3.工程验收：

a.乙方应按国家有关工程验收标准进行自检；

b.甲方应按合同约定的时间组织验收；

c.验收不合格的，乙方应负责整改，直至合格。

六、质量保证

1.乙方应保证工程质量符合国家有关标准和设计要求。

2.乙方应提供质量保证书，质量保证期为：____________________。

七、知识产权

1.乙方在履行本合同过程中产生的知识产权归乙方所有。

2.甲方有权无偿使用乙方在履行本合同过程中产生的知识产权。

八、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.违约金的计算方式：按照实际损失的一定比例计算。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式__份，甲乙双方各执__份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

签署日期：____________________

甲方（建设单位）签字：____________________

乙方（施工单位）签字：____________________