2026年施工工期延误合同.docxVIP

2026年施工工期延误合同

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，就因不可抗力或非乙方原因导致的施工工期延误事宜协商一致，订立合同如下：

一、合同背景

本合同所涉工程项目为甲方委托乙方承建的__________________项目，工程地点位于__________________，工程范围包括__________________。原合同约定的工期为自____年____月____日起至____年____月____日止，共计______天。现因__________________（具体原因）导致工程无法按原计划进行，经双方协商一致，就工期延误事宜作出如下约定。

二、工期延误原因

1、不可抗力因素：包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，导致施工现场无法正常进行。

2、非乙方原因导致的第三方责任：包括但不限于设计变更、材料供应延迟、审批手续办理延迟、业主方原因导致的工作暂停等，且上述情况非乙方可预见或可控制。

3、其他原因：__________________。

三、工期延误期限

1、因不可抗力因素导致的工期延误，具体延误期限为______天，自不可抗力事件发生之日起至该事件影响消除之日止。

2、因非乙方原因导致的第三方责任导致的工期延误，具体延误期限为______天，自相关责任方原因消除之日起至乙方恢复正常施工之日止。

3、双方确认，上述工期延误期限均经甲方书面认可，且不构成乙方违约。

四、工期延误期间的费用承担

1、因不可抗力因素导致的工期延误期间，乙方应免收甲方相应的工程进度款，但已完成的工程量按实际发生费用结算，甲方应支付乙方已完成工程量的相应款项。

2、因非乙方原因导致的第三方责任导致的工期延误期间，乙方应相应顺延工期，且甲方应承担因工期延误导致的乙方额外费用，包括但不限于窝工费、人员遣返费、临时设施费等，具体费用标准为__________________。

3、其他费用承担：__________________。

五、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应积极协助乙方处理因工期延误导致的各项事宜，包括但不限于提供必要的施工条件、协调相关方关系等。

2、甲方应按照本合同约定支付乙方工程款，且支付时间应相应顺延。

3、甲方有权监督乙方施工进度，但不得无故干涉乙方正常施工活动。

4、如甲方因自身原因导致工期延误，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应采取积极措施应对工期延误，包括但不限于调整施工方案、优化资源配置等，确保工程按调整后的工期完成。

2、乙方应定期向甲方报告施工进度及工期延误情况，并提交相应的书面报告。

3、乙方应妥善保管因工期延误导致的各项费用凭证，并按时向甲方提交索赔申请。

4、乙方应确保施工安全，因工期延误导致的施工安全责任仍由乙方承担。

六、违约责任

1、若甲方未按本合同约定支付乙方工程款，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期两个月仍未支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已发生工程量的相应款项。

2、若乙方未按本合同约定采取积极措施应对工期延误，导致工期延误情况进一步恶化，应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3、若因一方违约导致本合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿相应的损失。

七、争议解决

本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同附件包括但不限于：工程量清单、施工进度计划、费用结算清单等，均为本合同不可分割的一部分。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：地址：

联系方式：联系方式：

签订日期：签订日期：