建设工程工期延误赔偿协议.docxVIP

建设工程工期延误赔偿协议

甲方（发包方）：[甲方全称]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

注册地址：[甲方注册地址]

联系地址：[甲方联系地址]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（承包方）：[乙方全称]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

注册地址：[乙方注册地址]

联系地址：[乙方联系地址]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于甲乙双方于[日期]签订了《建设工程施工合同》（合同编号：[合同编号]）（以下简称“原合同”），约定由乙方承建位于[项目地址]的[项目名称]工程（以下简称“本项目”），约定竣工日期为[原合同约定的竣工日期]。

鉴于本项目实际竣工日期延迟，甲乙双方经友好协商，依据原合同相关约定及国家有关法律法规，就本项目工期延误的赔偿事宜，达成如下协议：

第一条工期延误事实及原因确认

甲乙双方确认，本项目实际竣工日期为[实际竣工日期]，已超出原合同约定的竣工日期[天数]天。经双方协商确认/根据原合同[具体条款编号]约定/依据双方提供的证据材料，本次工期延误的主要原因是[详细说明延误原因，如：甲方原因导致的审批延误、乙方原因导致的管理不善等]。双方同意，对于非[责任方]原因造成的延误，相关工期可予以顺延[顺延天数]天，超出该顺延天数部分的延误为责任方应承担的延误工期。

第二条赔偿责任

1.双方确认，本项目最终应承担赔偿责任的延误工期为[最终确认的延误天数]天。

2.因上述责任延误导致的损失，由[责任方，如：甲方/乙方/双方按比例]承担。

3.赔偿的具体计算方式如下：

(1)若由[责任方]承担责任，则赔偿金按以下方式计算：[详细说明计算方法，例如：按每日[具体金额或计算比例]的标准，乘以最终确认的延误天数[最终确认的延误天数]计算；或按原合同[具体条款编号]约定计算；或其他双方约定的计算方式]。

(2)赔偿金计算期间为自原合同约定的竣工日期[原合同约定的竣工日期]起至本项目实际交付日期[实际竣工日期]止。

(3)若[责任方]为甲方，且甲方因此产生其他额外合理损失（如融资利息等），经双方确认，甲方有权在赔偿金中要求乙方补偿[具体说明补偿金额或比例及计算方法]。

第三条赔偿金支付

1.上述约定的赔偿金总额为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。

2.支付方式：甲方（或乙方）应通过银行转账方式将赔偿金支付至[收款方银行账户信息]。

3.支付期限：甲方（或乙方）应于本协议签订之日起[具体天数]日内，将全部赔偿金支付至收款方账户。

4.支付条件：[如有支付条件，例如：乙方提交符合要求的竣工资料/甲方收到乙方书面索赔申请及证明材料等，应先满足这些条件才能支付]。

第四条与原合同的关系

本协议是原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。本协议对原合同关于工期延误赔偿的条款进行补充和明确，原合同中与本协议内容不一致之处，以本协议为准。本协议生效后，双方应依据本协议约定处理相关事宜。

第五条争议解决

因本协议履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁/向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条通知

双方在本协议中载明的联系地址和联系电话为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知对方。通过书面形式（包括但不限于专人递送、挂号信、传真、电子邮件）发送至本协议载明的地址或联系方式的通知，视为有效送达。

第七条协议生效

本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

第八条完整协议

本协议构成双方就本项目工期延误赔偿事宜的完整协议，取代此前双方就该事宜所有的口头或书面沟通、承诺及协议。

第九条可分割性

若本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。

第十条适用法律

本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

（以下无正文）

甲方（盖章）：[甲方单位公章]

授权代表（签字）：

日期：[年]年[月]月[日]

乙方（盖章）：[乙方单位公章]

授权代表（签字）：

日期：[年]年[月]月[日]