工地停工合同模板(3篇).docxVIP

第1篇

合同编号：_______

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就工地停工事宜达成如下协议：

一、停工原因

1.因甲方原因导致工地停工，具体原因如下：（请在此处详细列明停工原因）

2.因乙方原因导致工地停工，具体原因如下：（请在此处详细列明停工原因）

二、停工期限

1.停工期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。

2.如因特殊情况需延长停工期限，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。

三、停工期间责任及费用

1.甲方责任及费用：

（1）甲方应保证停工期间工地安全，防止发生安全事故；

（2）甲方应承担停工期间乙方人员工资及必要的生活费用；

（3）甲方应承担停工期间乙方机械设备租赁费用及维修保养费用；

（4）甲方应承担停工期间乙方原材料采购及储存费用。

2.乙方责任及费用：

（1）乙方应妥善保管停工期间的工地设施及设备，防止损坏；

（2）乙方应妥善保管停工期间的原材料，防止浪费及损坏；

（3）乙方应配合甲方做好停工期间的安全管理工作；

（4）乙方应承担停工期间因自身原因造成的损失。

四、恢复施工

1.停工期满后，甲乙双方应立即恢复施工，确保工程进度不受影响。

2.如因特殊情况导致恢复施工时间延迟，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。

五、违约责任

1.甲方未按约定支付停工期间费用，应向乙方支付违约金，违约金为应支付费用的____%。

2.乙方未按约定恢复施工，应向甲方支付违约金，违约金为工程合同总价的____%。

3.甲乙双方违反本合同其他条款，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商，并签订补充协议。

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

签订日期：____年____月____日

第2篇

合同编号：_______

甲方（建设单位）：________________

乙方（施工单位）：________________

签订日期：____年__月__日

一、合同背景

鉴于甲方负责的工程项目（以下简称“项目”）已进入施工阶段，乙方作为施工单位，根据项目施工进度和实际情况，现就项目部分工程停工事宜达成如下协议：

二、停工原因

1.甲方原因：_________________________

2.乙方原因：_________________________

3.其他原因：_________________________

三、停工范围

1.停工部分：_________________________

2.停工原因：_________________________

3.停工时间：自____年__月__日起至____年__月__日止。

四、停工期间责任

1.甲方责任：

（1）负责协调停工原因，确保停工期间不影响其他工程的正常施工。

（2）承担因停工造成的乙方人员、设备、材料的损失。

（3）按照合同约定支付乙方停工期间的工程款。

2.乙方责任：

（1）确保停工期间人员、设备的安全，做好停工现场的维护工作。

（2）负责停工期间材料的保管，防止材料损坏、丢失。

（3）根据甲方要求，及时恢复施工。

五、停工期间费用

1.甲方应按照合同约定支付乙方停工期间的工程款，具体金额为：人民币____元整。

2.停工期间，甲方应按照停工天数支付乙方停工损失赔偿金，具体金额为：人民币____元/天。

六、恢复施工

1.停工结束后，乙方应在接到甲方恢复施工通知后的____小时内，完成现场恢复工作。

2.恢复施工后，乙方应严格按照施工方案和工程进度要求，确保工程质量。

七、违约责任

1.甲方未按时支付停工期间工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的____%。

2.乙方未按时恢复施工的，应向甲方支付违约金，违约金为每日____元。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（盖章）：

代