二零二五年度大型桥梁总包施工合同模板.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度大型桥梁总包施工合同模板

二零二五年度大型桥梁总包施工合同

甲方（建设单位）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（施工单位）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方需建设一座大型桥梁，乙方具备施工资质，双方经友好协商，达成如下协议：

第一条项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4施工内容：____________________

1.5预计工期：____年____月____日至____年____月____日

第二条合同金额及支付方式

2.1合同总价：人民币____元整（大写：____________________）

2.2支付方式：

2.2.1预付款：合同签订后____个工作日内，支付合同总额的_____%；

2.2.2进度款：按照实际完成工程量及进度支付，每月支付合同总额的_____%；

2.2.3结算款：工程完工验收合格后____个工作日内支付合同总额的_____%；

2.2.4验收合格后____个工作日内支付合同总额的_____%；

2.3逾期付款违约金：逾期付款按每日万分之五向乙方支付违约金。

第三条施工要求

3.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和施工图纸的要求进行施工，确保工程质量达到设计标准。

3.2乙方应严格按照合同约定的时间节点完成施工任务，不得擅自更改工期。

3.3乙方应保证施工现场的安全文明施工，遵守施工现场的各项管理制度。

第四条材料设备

4.1甲方提供的材料设备清单如下：

（材料设备清单详见附件一）

4.2乙方负责材料的采购、运输和保管，并确保材料质量符合设计要求。

4.3甲方提供的材料设备不得挪作他用，如因乙方原因造成损失，乙方应负责赔偿。

第五条验收及保修

5.1工程完工后，甲方应组织验收，验收合格后乙方方可交付使用。

5.2工程保修期为____年，保修期内乙方应负责解决工程质量问题，保修期内发生的维修费用由乙方承担。

5.3保修期满后，甲方如发现工程质量问题，可要求乙方进行维修，维修费用由责任方承担。

第六条违约责任

6.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2甲方未能按合同约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金。

6.3乙方未能按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的_____%。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____________________仲裁委员会仲裁。

7.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

第八条其他

8.1本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

8.2本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第九条签署

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

附件一：材料设备清单