工程合作协议范本合集及签订指南.docxVIP

工程合作协议范本合集及签订指南

或委托第三方审计，审计期限[]日），逾期未提出异议视为认可。

4.质保金：结算总价的[]%作为质量保证金，质保期[]年，期满无质量问题后[]日内无息返还。

第六条收益分配与风险承担（如适用，若为单纯施工承包，则侧重工程款结算）

1.若项目存在超额收益，收益分配方式为：[]。

2.风险承担：

*甲方承担：[]。

*乙方承担：因乙方原因导致的工期延误、质量缺陷、安全事故等风险及相应损失。

*共同承担：[]。

第七条项目组织与管理

1.甲方委派[姓名]为项目负责人，负责[职责]。

2.乙方委派[姓名]为项目经理，负责[职责]，并组建项目部。

3.重大事项决策机制：[如双方协商一致/甲方审批/成立联合管理小组等]。

第八条双方权利与义务

*甲方权利义务：[如提供施工条件、按时支付工程款、进行监督检查等]。

*乙方权利义务：[如按约施工、确保质量安全工期、接受甲方监督、提交竣工资料等]。

第九条工程质量与安全

1.乙方严格按照设计图纸、国家规范标准及施工组织设计施工，确保工程质量。

2.乙方负责施工现场的安全生产管理，承担施工过程中的安全责任。

第十条知识产权

[约定合作过程中产生的知识产权归属及使用]。

第十一条保密条款

[双方对合作过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务]。

第十二条违约责任

1.甲方逾期支付工程款的，每逾期一日，按应付款的[万分之几]向乙方支付违约金。

2.乙方逾期竣工的，每逾期一日，按合同总价款的[万分之几]向甲方支付违约金。

3.乙方工程质量不合格，应负责无偿返修、重做，直至合格，并承担由此造成的损失。

4.任何一方违反本协议其他约定，给对方造成损失的，应承担相应赔偿责任。

第十三条不可抗力

[标准条款]。

第十四条合同的变更、解除与终止

[标准条款，并可根据项目特点增加特殊解除情形]。

第十五条争议解决方式

本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均可依法向[甲方/乙方所在地/项目所在地]人民法院提起诉讼（或约定提交[某仲裁委员会]仲裁）。

第十六条通知与送达

[约定双方的联系地址、联系方式及通知送达方式]。

第十七条其他约定

[如廉洁条款、保险、税费承担、协议份数等]。

第十八条协议生效

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：

（如有丙方、丁方等，依次列明签署栏）

附件清单：

1.[附件一：项目批准文件复印件]

2.[附件二：乙方资质证书复印件]

3.[附件三：施工图纸（图号清单）]

4.[附件四：工程量清单报价表]

5.[其他附件]

---

（二）工程专业分包合作协议（框架）

合同名称：[总包项目名称]之[专业工程名称]专业分包合作协议

合同编号：[]

签订日期：[年月日]

甲方（总包单位）：

法定代表人/授权代表：

住所：

联系方式：

乙方（分包单位）：

法定代表人/授权代表：

住所：

联系方式：

鉴于条款：

1.甲方已与[建设单位名称]就[总包项目名称]签订《建设工程施工合同》（合同编号：[]）。

2.乙方具备[相应专业分包资质等级]，并有能力承担本协议项下的专业分包工程。

3.根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，经甲方同意（或建设单位同意，如需要），甲方将本项目中的[专业工程名称]分包给乙方施工。甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，订立本协议。

第一条分包工程概况

1.工程名称：[]

2.工程地点：[]

3.分包工程范围及内容：[详细列明，可附工程量清单]

4.工程质量标准：符合国家、行业及甲方与建设单位签订的总包合同要求，达到[合格/优良]等级。

5.工期要求：自[]年[]月[]日至[]年[]月[]日，总工期[]日历天，且必须满足甲方总体施工进度计划要求。

第二条合同价款

1.本分包工程合同价款：人民币[]元（大写：[]）。

2.价款形式：[固定总价合同/固定单价合同/可调价格合同]。

3.风险范围：[约定价格包含的风险范围，如材料价格波动风险范围等]。

第三条工程款支付

1.支付方式：[]。

2.支付节点及比例：[]。

3.甲方每次支付工程款前，乙方应提供符合甲方要求的发票。

第四条双方责任与义务

*甲方责任与义务：

*向乙方提供施工所需的基础资料、图纸（份数），进行技术交底。

*负责协调