园林绿化工程施工合同.docxVIP

园林绿化工程施工合同

合同编号：XXX2024LY001

签订地点：XXX市XXX区

签订日期：2024年月日

甲方（发包人）：XXX有限公司

统一社会信用代码：XXX……XXX

住所：XXX市XXX区XXX路XXX号

法定代表人：XXX（身份证号：XXX……XXX，联系电话：XXX……XXX）

乙方（承包人）：XXX园林股份有限公司

统一社会信用代码：XXX……XXX

住所：XXX市XXX区XXX大道XXX号

法定代表人：XXX（身份证号：XXX……XXX，联系电话：XXX……XXX）

鉴于甲方拟对位于XXX市XXX区XXX路XXX号的“XXX项目”实施园林绿化工程，乙方具备相应施工资质与履约能力，双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《城市绿化条例》（国务院令第100号，2017修订）《建设工程质量管理条例》（国务院令第714号，2019修订）《园林绿化工程建设管理规定》（建城〔2019〕101号）等法律法规及规范性文件，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，就本园林绿化工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

第一章词语定义与合同文件

1.1词语定义

1.1.1“绿化工程”系指本合同附件《工程量清单》所列全部施工内容，包括但不限于种植土回填、地形整理、乔木灌木地被栽植、草坪建植、园林小品、园路铺装、灌溉系统、夜景照明、养护期管理及缺陷修复。

1.1.2“养护期”自竣工验收合格之日起算，乔木、灌木、地被、草坪养护期均为24个月，若地方标准高于24个月，以地方标准为准。

1.1.3“不可抗力”指地震、台风、洪水、疫情、政府禁令等不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，其认定以国家或XXX市主管部门发布的信息为准。

1.2合同文件组成及解释顺序

（1）本合同协议书及补充协议；（2）中标通知书（如有）；（3）招标文件及答疑纪要；（4）投标函及投标报价书；（5）技术标准与要求；（6）施工图纸及设计变更；（7）工程量清单及单价分析表；（8）经双方确认的会议纪要、签证、往来函件。

1.3语言文字与计量单位

合同文件使用简体中文；计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.4法律适用与争议解决

本合同适用中华人民共和国现行法律法规。履行过程中发生争议，双方应先行协商；协商不成的，任一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二章工程概况

2.1工程名称：XXX项目园林绿化工程。

2.2工程地点：XXX市XXX区XXX路XXX号。

2.3工程内容：红线范围内绿化面积XXX平方米，其中乔木XXX株、灌木XXX株、草坪XXX平方米，配套建设灌溉管道XXX米、LED庭院灯XXX套、园林小品XXX组。

2.4承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过、包养护期成活。

2.5资金来源：甲方自筹，已落实。

第三章合同工期

3.1计划开工日期：2024年月日（以监理或甲方签发开工令为准）。

3.2计划竣工日期：2024年月日，总日历天数天。

3.3节点工期：

（1）种植土回填及地形整理完成时间：开工后日内；

（2）乔木栽植完成时间：开工后日内；

（3）灌木、地被、草坪完成时间：开工后日内；

（4）灌溉及照明系统调试完成时间：开工后日内。

3.4工期顺延

3.4.1因甲方原因导致停工的，工期相应顺延，甲方须赔偿乙方停工、窝工损失，赔偿标准按XXX省现行人工、机械台班单价执行。

3.4.2因不可抗力连续停工超过7日的，工期顺延；连续停工超过30日的，任一方可书面提出解除合同，已完工程价款按实结算，双方互不承担违约责任。

第四章合同价款与计价模式

4.1合同暂定总价（含税）：人民币（大写）XXX元整，（小写）￥XXX,XXX.00元；其中不含税价XXX元，增值税税率9%，税额XXX元。

4.2计价模式：固定综合单价合同，工程量按实结算。综合单价已包含人工、材料、机械、运输、保管、种植、支撑、养护、税金、利润、风险等全部费用，除发生本合同约定的调整事项外，结算时不予调整。

4.3价格调整

4.3.1主要苗木（乔木、单株造价≥500元者）信息价以XXX市建设工程造价管理站发布的《XXX市工程造价信息》2024年第期价格为基准，施工期信息价涨（跌）幅超过±5%时，超出部分按实调整，调整公式：调整后单价=基准单价×[1+（信息价涨跌幅－5%）]。

4.3.2除上述情形外，其他材料、人工、机械价格均不调整。

第五章工程款支付

5.1