实验室建设EPC总包合同.docxVIP

实验室建设EPC总包合同

一、合同主体

（一）合同双方

本合同由以下双方签订：甲方（委托方）为__________，注册地址位于__________，法定代表人姓名为__________；乙方（承包方）为__________，注册地址位于__________，法定代表人姓名为__________。双方基于平等自愿原则，就实验室建设工程项目达成一致，并承诺遵守本协议所有条款。

（二）合同背景

甲方委托乙方作为实验室建设项目的工程、采购、施工总承包方（EPC总包），项目地点位于__________。项目旨在建设一座符合国家相关标准与规范的实验室，包括但不限于生物安全、环境监测等功能。双方确认，本合同基于甲方提供的项目需求书和乙方提交的技术方案，确保项目目标明确、范围清晰。

二、合同内容

（一）项目范围

乙方负责实验室建设的全过程，包括工程设计、设备采购、施工安装、调试运行及最终交付。具体范围涵盖实验室建筑结构设计、通风系统安装、实验台配置、安全设施集成等，所有设计需符合行业标准如GB50016等。乙方应确保项目从设计到验收的完整性，并提供详细的项目计划书，包括关键里程碑节点。

（二）项目要求

实验室建设需满足甲方指定的功能需求，如实验区面积不小于__________平方米、噪音控制低于__________分贝。乙方应使用环保材料，采购设备需提供原厂证明，施工过程遵守安全生产规范。项目最终交付时，乙方需提交完整竣工图纸、操作手册及质量保证书。

三、合同条款

（一）合同价格与支付

合同总价为人民币__________元（大写：__________），包含所有设计、采购、施工费用。支付方式为分期支付：首期款__________元于合同生效后支付，二期款__________元于工程进度过半时支付，尾款__________元于项目验收合格后支付。所有支付以银行转账方式进行，乙方需提供正规发票。

（二）时间表

项目工期为__________个月，自合同生效之日起计算。乙方需提交详细施工进度表，包括设计阶段__________周、采购阶段__________周、施工阶段__________周。如遇不可抗力因素导致延误，乙方应及时通知甲方，双方协商调整时间表。

（三）质量标准

乙方保证项目符合国家实验室建设规范，如GB50736等。施工过程需通过第三方质量检测，最终交付时甲方组织验收，验收标准包括功能测试、安全评估等。如未达标，乙方无偿整改至合格。

四、责任和义务

（一）甲方责任

甲方负责提供项目场地及基础条件，如水电接入；及时审批乙方提交的设计方案；按约定支付合同款项；配合现场协调工作。甲方不得无故干涉乙方专业操作，否则承担相应损失。

（二）乙方责任

乙方负责全程项目管理，确保设计、采购、施工无缝衔接；采购设备需为全新正品；施工中采取安全措施，防止事故发生；定期向甲方报告进度；项目交付后提供一年免费保修服务。乙方应遵守环保法规，控制废弃物排放。

（三）双方协作

双方建立定期沟通机制，每月召开项目协调会，解决现场问题。乙方需响应甲方合理变更需求，如变更涉及费用或工期调整，双方另行签订补充协议。

五、违约责任

（一）违约情形

如乙方未能按期交付项目或质量未达标，视为违约；甲方未按时支付款项或未提供场地支持，视为违约。违约方需在收到通知后立即纠正。

（二）违约后果

违约方需向守约方支付违约金，金额为合同总价的__________%；如造成实际损失，违约方承担全额赔偿责任。如乙方严重违约（如安全事故），甲方有权终止合同并追偿损失。

六、争议解决方法

双方在履行合同中发生争议时，应优先通过友好协商解决；协商不成时，提交__________仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局决定。仲裁地点为__________，费用由败诉方承担。争议期间，合同其他条款继续有效。

七、合同生效与终止

（一）生效条件

本合同自双方签署之日起生效，有效期至项目保修期结束。生效前需经双方内部审批通过。

（二）终止条款

合同可因双方协商一致、项目完成验收或不可抗力事件终止。终止时，双方清算未结事项；如一方违约导致终止，违约方承担善后费用。不可抗力包括自然灾害、政策变动等，双方免责但需及时通知。

八、签署

本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方签署人：__________（签署日期：____年__月__日）

乙方签署人：__________（签署日期：____年__月__日）