202510KV配电工程施工合同环境保护与绿色施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

202510KV配电工程施工合同环境保护与绿色施工合同

甲方（施工方）：________________________

乙方（业主方）：________________________

鉴于甲方需要乙方在指定地点进行202510KV配电工程施工，乙方同意按照甲方要求进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：202510KV配电工程施工

2.工程地点：________________________

3.工程规模：________________________

4.工程内容：________________________

5.工程工期：________________________

二、环境保护与绿色施工

1.乙方在施工过程中，必须遵守国家有关环境保护的法律法规，采取有效措施，确保施工过程中不产生对环境造成污染的物质。

2.乙方应按照国家环保标准，对施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等进行分类收集、处理和处置，确保达标排放。

3.乙方应采取有效措施，减少施工过程中对周边环境的噪声、粉尘等污染。

4.乙方应按照国家绿色施工标准，合理利用资源，降低施工过程中的能源消耗和废弃物产生。

5.乙方应定期对施工现场进行环境监测，确保各项环保指标符合要求。

三、工程进度与质量

1.乙方应按照合同约定的时间节点，完成工程进度计划。

2.乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范。

3.甲方有权对施工过程中的质量进行监督检查，乙方应予以配合。

四、工程款支付

1.甲方按照合同约定，分阶段支付工程款。

2.乙方应按照甲方要求，提供相关工程进度和质量证明材料。

3.甲方在收到乙方提供的证明材料后，应在约定的时间内支付工程款。

五、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程进度，每延误一天，应向甲方支付违约金________________________元。

2.乙方未按合同约定保证工程质量，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向乙方支付违约金________________________元。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（施工方）：________________________

乙方（业主方）：________________________

签订日期：________________________

甲方（施工方）代表（签字）：________________________

乙方（业主方）代表（签字）：________________________