2026年建筑工程施工工期合同（GF—2017—0201）范本.pdfVIP

2026年建筑工程施工工期合同（GF—2017—0201）范

本

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规

的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方施工、甲

方发包的__________工程（以下简称“本工程”）施工工期事宜，经

协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4承包范围：__________

1.5工程结构类型：__________

1.6工程建筑面积：__________

1.7质量标准：__________

第二条合同工期

2.1开工日期：__________年__________月__________日

2.2竣工日期：__________年__________月__________日

2.3总工期：__________天（日历天）

2.4工期起算时间：自甲方发出开工通知之日起计算。

第三条工期延误

3.1因发包人原因造成工期延误

3.1.1发包人未按约定提供图纸或工作条件，导致工期延误的，每

延误一日，发包人应向承包人支付合同价款__________%的款项作为工

期延误赔偿，但累计赔偿款不超过合同价款的__________%。

3.1.2发包人指令错误或变更设计，导致工期延误的，承包人应在

收到指令或变更后__________日内提出书面异议，发包人应在收到异

议后__________日内予以答复。如发包人逾期未答复，承包人有权暂

停施工，由此造成的工期延误由发包人承担。

3.1.3发包人未按约定支付工程款，导致承包人无法继续施工，每

延误一日，发包人应向承包人支付合同价款__________%的款项作为工

期延误赔偿。

3.1.4发包人原因造成的其他工期延误，双方应协商解决，并书面

确认延误天数及责任承担。

3.2因承包人原因造成工期延误

3.2.1承包人施工组织不力、技术能力不足或人员、设备不到位，

导致工期延误的，承包人应承担由此造成的工期延误责任，并按日向

发包人支付合同价款__________%的款项作为工期延误赔偿。

3.2.2承包人原因造成的返工、修复，所发生的费用由承包人承

担，并相应延误工期。

3.2.3承包人原因造成的其他工期延误，双方应协商解决，并书面

确认延误天数及责任承担。

3.3因不可抗力造成工期延误

3.3.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和

后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争等。

3.3.2因不可抗力导致工期延误的，双方互不承担工期延误责任。

承包人应在不可抗力发生后__________日内向发包人提交书面报告，

并提供相关证明文件。

3.3.3不可抗力影响消除后，承包人应及时恢复施工，工期相应顺

延。

3.4因第三方原因造成工期延误

3.4.1因设计单位、勘察单位等第三方原因导致工期延误的，由责

任方承担相应责任，并赔偿由此给承包人造成的损失。

3.4.2承包人应在发现第三方原因导致工期延误后__________日内

向发包人报告，并协助发包人向责任方索赔。

3.5工期延误处理程序

3.5.1工期延误超过__________日，承包人应向发包人提交书面报

告，说明原因和预计影响，并提出解决方案。

3.5.2发包人应在收到报告后__________日内予以审核，并书面答

复承包人。

3.5.3双方应就工期延误问题进行协商，达成一致意见后，签署书

面协议。

3.5.4如双方无法达成一致意见，可提交仲裁委员会仲裁或向人民

法院提起诉讼。

第四条工期提前

4.1因承包人原因提前完成工程，经发包人确认后，发包人可向承

包人支付__________元（或合同价款__________%）的奖励款。

4.2提前工期的认定标准：工程竣工验收合格，且实际工期比合同

工期提前__________天以上。

第五条工期调整

5.1因本合同未包括的事件，或发生本合同中任何一方不能控制的

事件，或双方同意，或法律、法规规定，导致工期需