二零二五年度建筑防水涂料打胶施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度建筑防水涂料打胶施工合同

甲方（发包方）：

名称：________________

地址：________________

联系人：________________

联系电话：________________

乙方（承包方）：

名称：________________

地址：________________

联系人：________________

联系电话：________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提供的防水涂料打胶施工项目达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程内容：建筑防水涂料打胶施工

1.4工程面积：________________平方米

1.5工程工期：自____年__月__日至____年__月__日

第二条工程费用

2.1工程总造价：人民币____元整（大写：_____________________）

2.2付款方式：按照工程进度分期付款，具体付款比例和期限如下：

（1）合同签订后__天内支付合同总价款的_____%；

（2）工程进度达到_____%时支付合同总价款的_____%；

（3）工程竣工验收合格后支付合同总价款的_____%；

（4）工程保修期满后支付合同总价款的_____%。

第三条工程质量要求

3.1工程质量必须符合国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准及专业技术规范、规程的要求。

3.2工程验收合格标准：

（1）工程实体质量应符合设计要求，无质量问题；

（2）施工图纸和说明书应符合国家有关标准和规范；

（3）工程应按合同约定的时间完成，不得延期。

第四条施工要求

4.1乙方应严格按照设计图纸、施工规范及甲方的要求进行施工，确保工程质量。

4.2乙方在施工过程中，应遵守施工现场的安全管理规定，确保施工安全。

4.3乙方应合理组织施工，不得因乙方原因造成工期延误。

第五条竣工验收与保修

5.1工程竣工验收由甲方组织，乙方应按时参加验收。

5.2工程竣工验收合格后，乙方应在____日内向甲方提交保修书，保修期为____年。

5.3保修期内，如因乙方施工原因导致工程质量问题，乙方应无偿修复，直至满足质量要求。

第六条违约责任

6.1甲方违约责任：

（1）因甲方原因造成工程延期，每延误一天，甲方应支付乙方人民币____元整的违约金；

（2）因甲方原因导致工程停工，甲方应支付乙方实际损失；

（3）因甲方原因导致工程质量不合格，甲方应承担相应的责任。

6.2乙方违约责任：

（1）因乙方原因造成工程延期，每延误一天，乙方应支付甲方人民币____元整的违约金；

（2）因乙方原因导致工程停工，乙方应承担相应的责任；

（3）因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的责任，并修复至合格。

第七条争议解决

7.1因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第九条签署

甲方（盖章）：

代表人（签字）：

日期：____年__月__日

乙方（盖章）：

代表人（签字）：

日期：____年__月__日