最新办公室工程施工合同.docxVIP

最新办公室工程施工合同

一、合同双方

本合同由以下双方缔结：

甲方：（以下简称“业主”）地址：电话：税号：

乙方：（以下简称“承包商”）地址：电话：税号：

二、合同内容

2.1工程地址

本工程地址为：

2.2工程内容

本工程的基本内容是对办公室进行施工，包括但不限于：

去除旧地板及墙面

更换新地板

翻新墙面并涂漆

安装新灯具

安装空调设备

其他必要配套设施

2.3工程期限

本工程工期为60天，从本合同签订之日起计算。

2.4工程报价

本工程总报价为：（大写）人民币（小写）元整（包含所有材料、设备、人工、税费等）

2.5工程付款方式

业主需在工程开始前支付合同总价款20%作为预付款

工程完成50%时，业主需再支付合同总价款30%作为第二阶段款项

工程完成100%时，业主需支付合同总价款50%作为尾款

注：如发现业主拖欠工程款项，承包商有权停工。

2.6工程质量保证

工程质量保证期为90天，若质量问题属于承包商责任，承包商需免费修复；若质量问题属于业主原因，业主需承担相应维修费用。

2.7合同变更

双方应在施工前充分沟通，避免工程变更。

如遇有必要对合同进行变更的情况，双方应与对方协商并书面确认，变更后合同仍然有效。

2.8合同争议解决

双方如有争议，应友好协商解决。如协商无果，应向当地人民法院诉讼解决。

三、附则

3.1合同生效方式

本合同一式两份，双方各执一份正本，自双方签字日期起生效。

3.2合同违约

如双方一方违约，违约方应支付守约方50%的违约金。

3.3合同解除

双方在工程未开始前协商解除合同，返还预付款和其他已支付款项。

双方在工程开始前协商解除合同，预付款不予退还，其他已支付款项应退还。

双方在工程已开始时协商解除合同，预付款不予退还，已支付款项按照实际完成工程的比例退还。

3.4合同适用法律

本合同适用中华人民共和国法律。

3.5合同地址

本合同签署地点为：

3.6合同效力

本合同自双方签字之日起生效，自有效期届满之日终止，但是根据本合同有关条款产生的权利或义务仍须履行完毕。

本办公室工程施工合同及以后可能由双方签署的有关补充协议，构成本合同的完整内容，具有同等的效力。

四、附件清单

办公室平面图：1份

施工方案：1份

施工工期表：1份

以上文件一式三份，由承包商一份，业主一份，工程监理机构一份。

总结

本办公室工程施工合同为业主与承包商之间的合同，明确了工程地址、工程内容、工程期限、工程报价、工程付款方式、工程质量保证、合同变更、合同争议解决、附则等内容，规范了双方的权利和义务。业主和承包商应在合同执行期间履行各自的义务，保证合同的履行。若出现违约或争议，双方应友好协商解决，若协商无果，可向法院诉讼解决。