道路土石方施工合同范本.docxVIP

道路土石方施工合同范本

篇1：道路土石方施工合同范本

十一、纠纷处理

本建设工程发生争议，甲方与乙方应准时协商解决。也可由大渡口建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由重庆市江北区人民法院诉讼判决。

十二、合同生效及其他

12.1因不行抗力大事导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。12.2本合同一式捌份，甲乙双方盖章签字后即生效，甲方执陆份，乙方执贰份具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。

12.3未尽事宜，经双方协商全都，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

立合同人：

发包人：法定代表人：联系人：开户行：帐号：联系电话：

承包人：法定代表人：联系人：开户行：帐号：联系电话：

年月日：

道路土石方施工合同范文篇三

甲方：***

乙方：***

依据《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，经双方协商看法全都，达成共识，订立本协议，供双方共同遵守执行。

一、工程概况：

1.工程名称：***

2.工程地点：***

3.工程范围、规模：***

二、工作内容：

1.乙方按甲乙双方共同签字认可的灰线范围及指定深度进行开挖，并负责修边检底和将所挖土石方运出场外(弃土由乙方自行解决)。

2.此工程为包工包料。工程所需机械设备、油料均由乙方自备、担当。

3.乙方负责修边检底应达到甲方或设计要求的深度和宽度。甲方不另支付费用。

4.施工过程要削减对四周环境道路的影响，从车上掉下来的土石方造成的路面污染由乙方负责处理。如有消失因污染道路造成的罚款全部由乙方负责。

三、合同工期：

1.经双方协商确定，工期为日历天，自年月日起至年月日。

2.若施工过程中发生不行抗力情形或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。停工期间乙方应合理支配现场的人员、机械、设备，甲方不担当因停工对乙方产生的一切损失。

四、工程价格及支付方式：

1.土方挖运综合单价(开挖、外运等)为元/立方米(自然?实方计算,暂定立方米);石方挖运综合单价(开凿、破裂、切割、外运等)为元/立方米(自然?实方计算,暂定立方米);本期土石方挖运工程总造价暂定为人民币万元，(大写：)(最终以实际结算为准)。

2.场内若需要回填，应按甲方指定回填，不计回填费用。

3.上述综合单价为包干价，本价格包含本合同全部工作内容：

(1)土石方开挖所使用的全部人工、材料、机械、油料;

(2)土石方运输过程中所实行的密闭措施，因现场条件限制必要修建的临时道路及必要的措施(沉沙井及冲洗设施)等;

(3)倾倒时渣场的费用;

(4)运渣车上路时与环卫、交通、城管等相关部分协调的费用;

(5)管理费;

(6)利润;

(7)平安文明施工费;

(8)税金;

(9)各种保险费用;

(10)主管部门收取的费用或因市场因素发生的各种涨价及一切场内场外平安文明施工等费用。

4.上述综合单价为固定价格，不随施工时间、次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而转变。

5.土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方共同对现场地形标高进行测量、签证，双方签字后保存基础数据;工程开挖结束，经甲方、乙方验收合格后，共同对现场地形标高进行测量、签证，计算出总挖运土方和石方工程量，进行签证确认，最终确认的数据为该工程总价结算的依据。

6.支付方式：乙方完成工程验收合格并办清结算双方签字生效后20日内，甲方支付乙方工程款的50%，春节前支付结算总价的5%～20%,待甲方主体工程完工后60内，甲方以支票方式结清工程款。

7.工程款支付前，须供应正规建安发票，否则，甲方可临时拒绝支付，由此引起的责任由乙方担当。

五、质量要求：

乙方保证工程质量达到验收标准要求,乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准,由乙方负责并担当未按要求到位的边角处等的返工费用或超挖回填的返工费用，按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在结算时扣减。

六、双方责任和义务：

1.甲方责任和义务

(1)负责办理好本项目开工所需的部分手续，施工期间所用水电费由甲方负责，水电表接至施工围墙，表后的管线全部由乙方自行安装布置，排污管由甲方供应管子，乙方组织安装并负责维护(其于由乙方自行协调多方关系顺当进场施工作业)。

(2)甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证，验收手续等。

(3