2026最新实际施工人向发包方直接索赔协议.docxVIP

2026最新实际施工人向发包方直接索赔协议

甲方（发包方）：________

统一社会信用代码：________

法定代表人：________

通讯地址：________

乙方（实际施工人）：________

证件号码：________

联系方式：________

通讯地址：________

鉴于甲方作为发包方，与总承包方________（以下简称“总包方”）签订了《________工程施工合同》，约定由总包方承建位于________的工程项目（以下简称“本项目”）。乙方作为实际投入资金、材料和劳力进行施工的主体，已完成本项目部分工程内容。现因总包方未能履行其与甲方之间的合同义务，且拖欠乙方工程款项，导致乙方权益受损。为妥善解决工程款支付及损失赔偿问题，经甲乙双方平等协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就乙方向甲方直接主张权利事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条索赔事由与基础事实

1.1乙方系本项目________（具体工程范围，例如：1#楼主体结构、水电预埋等）工程的实际施工人，已实际完成该部分工程的施工，工程质量符合要求。

1.2总包方________应支付乙方的工程款总额为人民币________元（大写：________）。截至本协议签署之日，总包方尚拖欠乙方工程款人民币________元（大写：________），以及因停工、窝工、材料价格上涨等原因给乙方造成的其他经济损失共计人民币________元（大写：________）。

1.3甲方确认，其尚未向总包方支付完毕的、对应于乙方已完工部分的工程款项，金额不低于人民币________元（大写：________）。

1.4乙方承诺，其与总包方之间不存在任何虚构债务或恶意串通损害甲方利益的情形。乙方就其主张的债权及损失，应提供相应的证据材料供甲方核实，包括但不限于施工合同、工程量确认单、工程签证、付款凭证、欠款确认函、现场影像资料等。

第二条索赔金额与支付

2.1经双方协商确认，甲方同意在本协议项下直接向乙方支付款项总计人民币________元（大写：________），该款项由以下两部分构成：

（1）代总包方向乙方支付的拖欠工程款：人民币________元；

（2）向乙方支付的综合补偿款（用于涵盖乙方主张的损失及了结全部争议）：人民币________元。

2.2支付方式：甲方通过银行转账方式支付至乙方指定的以下账户：

开户名：________

开户行：________

银行账号：________

2.3支付时间：甲方应于本协议生效之日起________个工作日内，将本协议第二条第1款约定的全部款项一次性支付完毕。

2.4甲方履行本条约定的付款义务后，即视为甲方就乙方已完工部分工程向总包方完成了相应款项的支付。乙方不得再就本协议第一条约定的债权及损失，向甲方提出任何形式的索赔或主张。

第三条双方权利义务

3.1甲方权利义务：

（1）按本协议约定及时足额支付款项。

（2）有权要求乙方提供与索赔事项相关的证明材料并进行核实。

（3）在支付款项后，有权要求乙方出具相应的收款凭证及权利放弃声明。

3.2乙方权利义务：

（1）有权按本协议约定收取甲方支付的款项。

（2）应保证其施工的工程质量合格，不存在重大质量缺陷。若因乙方施工质量导致甲方或后续施工单位产生损失，乙方仍应承担相应责任。

（3）收到甲方全部款项后，应就本协议约定的索赔事项向甲方出具内容完整、无保留的《最终结清及权利放弃确认书》。

（4）乙方承诺，其与总包方之间的内部结算、利润分配、债务分担等纠纷，均由乙方自行解决，与甲方无关。乙方不得以其与总包方的纠纷为由，干扰本项目的后续建设或甲方的正常经营。

第四条违约责任

4.1若甲方未按本协议第二条约定的时间支付款项，每逾期一日，应按逾期未付金额的万分之五向乙方支付违约金。

4.2若乙方违反本协议第三条所作承诺与保证，或提供的证明材料存在重大虚假导致甲方作出错误支付，乙方应在收到甲方通知后三日内全额返还甲方已支付款项，并应向甲方支付等同于索赔总额20%的违约金。若因此给甲方造成其他损失（包括但不限于甲方需向总包方或其他单位支付的赔偿、甲方处理纠纷支出的律师费、诉讼费等），乙方应一并赔偿。

第五条争议解决

因本协议订立、履行及解释所发生的任何争议，双方应首先友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向本项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条协议生效与终止

6.1本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（乙方为自然人的，由本人签字并按手印）之日起生效。

6.2本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

6.3甲方依约支付全部款项且乙方出具《最终结清及权利放弃确认书》后，本协议项下所有权