标准要素式起诉状范本（建设工程施工合同纠纷）.docxVIP

标准要素式起诉状范本（建设工程施工合同纠纷）

【范本说明】本范本为建设工程施工合同纠纷专用标准要素式起诉状，严格依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》等相关法律法规、司法解释编制，完全契合人民法院要素式文书制作规范及建设工程纠纷立案、审判实务要求。范本聚焦起诉核心要素，精简冗余表述、明确填写标准，兼具合法性、规范性和实操性，适用于承包人、发包人、实际施工人等各类诉讼主体，可直接下载修改、打印后提交法院立案。填写时需如实补充案件具体事实，替换范本提示性内容，无相关事项填写“无”，严禁涂改身份凭证号、工程价款、日期等关键信息，确保文书合法有效、符合法院立案要求。

一、当事人基本信息（核心要素，必填项，需严格核对原件，确保主体适格、信息可追溯，为案件受理及审理提供基础）

（一）原告

姓名/名称：________________________

性别：______（仅自然人填写，法人/非法人组织不填）年龄：______岁民族：______（自然人填写，需与居民身份证登记信息完全一致，不得错填、漏填）

身份凭证号：________________________（自然人填写居民身份证号，复印件需与原件核对无误；法人/非法人组织填写统一社会信用代码，可通过国家企业信用信息公示系统核实，确保主体资质合法）

联系电话：________________________（填写1-2个有效畅通的手机号码，确保法院传唤、法律文书送达及案件沟通无阻碍，不得填写空号、停机号码）

有效送达地址：________________________（精确到省、市、区/县、街道、楼栋号、单元号、门牌号，作为本案全部法律文书的唯一送达地址，地址变更需书面告知受理法院，否则视为送达有效）

涉案身份：________________________（规范填写，不得简写，示例：承包人、发包人、实际施工人、违法分包合同相对方、转包合同相对方）

（二）委托诉讼代理人（无委托代理的，填写“无委托诉讼代理人”，不得空缺，委托手续需符合民事委托代理法定要求）

姓名：________________________性别：______年龄：______岁民族：______

职业：________________________（执业律师需注明“律师”及执业律所全称；其他委托代理人填写实际职业，需符合委托代理主体资质，不得为无民事行为能力人、限制民事行为能力人）

证件号：________________________（执业律师填写律师执业证号；其他委托代理人填写居民身份证号，确保身份可追溯，便于法院核实代理资质）

联系电话：________________________

执业律所/工作单位：________________________（执业律师填写执业律所全称；其他委托代理人填写工作单位，无工作单位的填写“无”）

授权范围：________________________（禁止填写“全权代理”，需明确具体代理权限，示例：代为参与本案庭审、质证、辩论；代为签收本案全部法律文书；代为承认、放弃、变更部分诉讼请求；代为和解、调解；代为提交、收取本案相关证据及法律文书）

（三）被告（按民事责任关联度排序，多被告逐一分填，无被告的填写“无”，明确核心责任主体及责任承担顺位，便于法院划分民事责任）

第一被告（核心责任主体）

姓名/名称：________________________

性别：______（仅自然人填写，法人/非法人组织不填）年龄：______岁民族：______（自然人填写，需与身份证件登记信息一致）

身份凭证号：________________________（填写要求同原告，确保民事主体身份可查，便于民事责任追究及法律文书送达）

联系电话：________________________（无法通过公开渠道获取的，注明“公开渠道无法查询”，立案时向法院说明，不影响案件受理）

有效送达地址：________________________（填写要求同原告，避免因地址不详延误诉讼进程、影响法律文书送达）

涉案身份：________________________（规范填写，不得简写，示例：发包人、违法分包人、转包人、挂靠人、被挂靠单位）

责任依据：________________________（简要列明应承担民事责任的核心事实及法律依据，示例：系涉案XX工程发包人，与原告签订合法有效的建设工程施工合同，拖欠原告工程价款未按合同约定支付，构成违约，依法应承担支付工程价款、逾期付款利息及赔偿原告经济损失的民事责任）

第二被告（无则填写“无”）

姓名/名称：___