建筑工程工程部工程师工程索赔处理手册.docx

建筑工程工程部工程师工程索赔处理手册

第1章工程索赔基础理论与通用原则

1.1索赔的法律依据与合同条款解读

索赔的法律基石在于《中华人民共和国民法典》合同编及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，明确当事人一方未履行合同义务或履行不符合约定时，有权请求赔偿损失。核心条款解读需聚焦于“违约”与“因果关系”：若发包人未按约定提供施工场地或延误付款超过28天，承包方可据此主张工期顺延及费用索赔；若设计变更导致工程量增加，则需依据变更指令范围计算额外成本。

实务中常出现的争议点在于“不可抗力”的界定，例如地震、洪水等自然灾害是否导致工期延误，需结合