2026年法律实务操作自评题库.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年法律实务操作自评题库

一、案例分析题（共3题，每题20分）

1.案例分析题（20分）

题目：某市A公司与B公司签订了一份建设工程合同，约定由A公司承建B公司的一栋商业综合体。合同约定工期为18个月，总价款为5000万元。施工过程中，因B公司变更设计方案，导致工期延误6个月，且额外增加工程款800万元。A公司认为B公司违约在先，拒绝支付新增款项，双方发生纠纷。B公司向法院提起诉讼，要求A公司继续履行合同并支付新增款项。法院在审理过程中发现，A公司在施工过程中存在偷工减料的行为，影响了工程质量。

问题：

（1）法院应如何认定双方的合同效力？

（2）B公司要求A公司支付新增款项的诉讼请求是否应予支持？

（3）A公司偷工减料的行为是否构成违约？如构成违约，应承担何种法律责任？

（4）如法院判决A公司继续履行合同，A公司是否可以要求B公司赔偿其因工期延误造成的损失？

答案与解析：

（1）合同效力认定：根据《民法典》第四百六十九条规定，当事人采用书面形式订立合同的，自合同成立时生效，但是法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的除外。本案中，A公司与B公司签订的建设工程合同是双方真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效。

（2）新增款项支持：根据《民法典》第五百一十条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合