2026年法律实务专业分析题及答案详解.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年法律实务专业分析题及答案详解

一、案例分析题（每题15分，共2题）

1.案例题（15分）：

案情：

2024年5月，某市A公司与B公司签订了一份建设工程合同，约定由A公司承建B公司位于该市C区的商业综合体项目。合同约定工期为18个月，总价款为5000万元。2025年3月，A公司在施工过程中发现地下存在未探明的古墓，导致工程延期3个月。A公司向B公司发出书面通知，说明情况并提出工期顺延，但B公司以A公司施工不当为由拒绝同意，并要求A公司赔偿延误损失200万元。A公司遂向该市仲裁委员会申请仲裁，要求B公司承担古墓发现的风险责任并顺延工期。

问题：

（1）根据《中华人民共和国民法典》及相关司法解释，本案中A公司是否应承担古墓发现的风险责任？请结合法律规定分析。

（2）B公司拒绝顺延工期的行为是否合法？如A公司不服仲裁裁决，可采取哪些法律救济措施？

答案解析：

（1）A公司不应承担古墓发现的风险责任。根据《中华人民共和国民法典》第七百九十五条：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。发包人应当按照约定提供必要的施工条件；及时检查、协调和解决施工中出现的问题。”第七百九十六条：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。当事人另有约定的，按照其约定。”本案中，古墓属