凤凰故里一期围墙工程施工合同2013.9.25.doc

编号：HZGCHT-201-01 合众·凤凰故里一期临时围墙工程 施工合同 有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同￥元㎡该价格包含材料、人工等一切工程相关费用）20元/平工程量确认须由甲方签字认可。 四、工程期限 4.1 开工日期：合同签订之日；竣工日期：合同签订后20个日历天，合同总工期日历天数1 4天。 4.2 遇下列情况经甲方代表签证后工程相应顺延： 4.2.1 甲方不能提供施工场地，影响进场施工。 4.2.2 因停电而影响施工。 4.2.3 因不可抗力因素延误工期的。 五、工程质量及验收 5.1 乙方按附件要求施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。 5.2 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。 5.3 乙方在施工工程过程中，应严格按甲方要求进行施工，确保围墙坚固。 5.4因乙方原因造成施工质量达不到甲方要求，乙方应无条件返工，返工费用由乙方承担，返工工期在包含在总工期之内。 5.5 工程竣工后，报甲方进行检查验收。 六、工程价款支付 6.1 合同签订后，待工程完工验收合格结算后，甲方支付乙方结算价款的95%，预留结算总价的5%作为质保金，质保期为一年，质保期满无质量问题无息返还。 6.2 本工程采用转账支付，付款前提供足额合格的正规发票，付款至95%时需提供结算款的全款发票。 七、双方责任 7.1 甲方责任： 7.1.1 提供施工要求及相关资料，并向乙方进行交底。 7.1.2 负责及时支付工程款。 7.2 乙方责任： 7.2.1 严格按照有关施工要求施工，保质保量完成施工任务。 7.2.2 负责施工安全，因工程施工造成的一切事故，均由乙方负全责。 7.2.3 搞好文明施工，及时将现场清理干净，并将散落在现场的垃圾土方运走，保持现场周围的整洁和道路畅通无阻。 7.2.4 施工过程中不得损坏甲方及其他单位设施，损坏赔偿。 7.2.5 本合同签订后，乙方应按有关部门安全要求保质保量施工。 八、成品及半成品保护： 8.1 乙方对完成的工程负有监护人的责任； 8.2 乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它工程产品应照价赔偿。 九、质保维修 9.1 从工程竣工之日起一年为质量保修期。 9.2 工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修。 十、违约责任 10.1 因甲方原因造成的窝工、停工、返工，乙方尽量采取措施减少损失，因甲方原因造成乙方返工的费用由甲方承担。因乙方原因造成的窝工、停工、返工及工期延误由乙方承担责任。 10.2 因乙方原因，工程未能按照合同规定按期完成，应向甲方支付工程延误违约金，每超出壹天乙方向甲方支付总价款的0.5%。 10.3 违约方支付违约金后并不能解除继续履行合同的责任。 十一、纠纷解决办法 11.1 本合同执行中发生的争议，由甲、乙双方协商解决，协商不妥由甲方所在地人民法院裁决。 十二、附则 12.1 本合同一式肆份，甲方三份，乙方壹份。 12.2 本合同由双方代表签字，加盖双方合同专用章或公章后生效，工程质保期满财务结算后终止。 甲方（盖章） 乙方（盖章） 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 地址： 地址： 电话： 电话： 开户银行： 开户银行： 银行账号： 银行账号： 日期： 日期： 附件： 凤凰故里围墙方案镀锌方管结构 规格： 高4米×长230米 序号 名称 规格 数量 单价（元） 合计（元） 1 镀锌方管 60mm×80mm×3/根 78 2 镀锌方管 30mm×50mm×3/根 78 3 镀锌波纹瓦 厚0.4㎜/㎡ 1060 4 钻尾丝 φ6㎜×30㎜/个 3000 5 防锈漆 公斤 54 6 稀料 公斤 20 7 刷子 3寸/把 5 8 焊条 φ3.2mm×350mm件 6 9 切割片 φ400mm/片 50 10 钻头 φ5.2㎜/支 30 11 商砼 立方米 20 12 运费 13 镀锌方管 30mm×30mm×2mm/根 195 14 工费