第五章_第五部分_工程项目索赔管理案例(第五章第四节)重点分析.ppt

案例五：结算不严谨 方向难把握 XX总承包公司与XX影像建设工程施工合同纠纷案 * 原告：XX总承包公司（下简称：总包单位） 被告：XX影像科技有限公司（下简称：影像公司） 2002年8月，原、被告双方签订《建设工程施工承揽合同》两份，约定由总包单位承建XX影像科技有限公司一期工程土建和安装，其中，土建工程造价980万元，安装工程造价200万元；合同工期6 个月。之后，双方又签订了补充协议一份，约定由总包单位承建该工程的钢结构工程，钢结构造价为固定价116.03万元。该工程于02年9月1日开工，03年6月30日竣工，03年9月23日通过单位工程质量综合评定，并于03年11月14日取得单位工程竣工验收证明。 【项目简介】 * 　　2004年2月28日，总包单位向XX影像公司报送竣工结算资料，结算价为1583万元。同年12月24日，又向XX影像公司发出了支付拖欠工程款的函，XX影像公司公司以“待审计结束，按合同规定付款”为由拒绝支付。根据合同约定，XX影像公司应于收到结算资料后安排审计单位或相关技术水平人员在4个月内完成决算的审核过程，而事实上XX影像公司直至案发之日仍未完成审计工作，并以此为由拖欠工程款（不含部分质量保证金）约382.86万元。 【项目简介】 * （一）一审审理及判决 总包单位于2005年7月份向苏州市中级人民法院（简称：苏州中院）提起诉讼，要求XX影像公司