山东某工的程建筑消防安装施工合同.docVIP

建筑消防设施安装施工合同 （LTP-- 2007----001） 建设单位： 6*****综合局 建筑名称： 9***工程 建筑地点： *****市*************************** 施工单位： ********建设工程有限公司 合同编号； **** 省 ***** 编制 ****省**********局 监制 建筑消防设施安装施工合同 甲方（建设单位）： 乙方（安装施工单位）： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。 第一条 建筑消防设施概况： （一）工程名称：******** （二）安装施工范围：火灾自动报警系统、消防联动系统、消防广播系统、消防电话系统、室外消火栓系统。详见图纸 （三）开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 第二条 图纸、预算交付 （一）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告及图纸。 第三条 合同价款、拨款和结算 （一）合同价款（含自动消防系统检测费） 合同总价：柒拾玖万叁仟陆佰伍拾玖元整（￥793659.00） （二）中标人合同签订后招标人拨付（中标价-暂定工程价）*50%的预付款作为设备购置款，工程完工付款至80%，结算付至95%，结算价=中标价-暂定价工程款及预留金+（设计变更+现场签证），余款保修期满无息付清。签订合同后，甲方从预付款中扣除4万元履约保证金，工程完工后无息退还。暂估价工程根据实际情况经监理单位和现场签证以后结算。 第五条 双方责任 （一）甲方 ：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款； （二）乙方：应按招标文件指定的品牌及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。 第六条 图纸变更 设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。 第七条 验收和工程质量 （一）竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，己方在十日内组织验收 （二）消防设施安装以通过建筑自动消防系统技术检测并经消防部门竣工验收合格为标准。 第八条 保修 （一）保修内容：见安装施工范围； （二）保修期限：自验收合格之日起保修贰年。 （三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签定维修保养合同。 第九条 违约责任 甲方责任： 1未按合同规定提供场地、图纸数据、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失； 2工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用； 3工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任； 4超过合同规定日期验收或付合同款，每日按应付款部分的2‰向乙方偿付逾期的违约金。 乙方责任： 1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权 要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总价的10%向甲方偿付逾期的违约金； 2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复;因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。乙方接到修复通知2小时内做出反应，24小时内给予修复 3非甲方原因每延期交付1天，扣罚合同造价的1%. 第十条 延期付款免责 甲方有15天的延期付款免责期，在此期限内乙方免除甲方责任。 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（B）的方式解决： A向 仲栽委员会申请仲栽 B向 青岛市 人民法院提起诉讼 第十一条 9705工程消防电气及室外消火栓系统施工竞争性谈判文件，做为本合同附件与本合同具有同等效力。 第十二条 如需担保，另立合同 第十三条 本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。 第十四条 本合同正本贰份，双方各执一份，副本 肆 份公安消防、工商行政管理等有关部门。 第十五条 其它