木工工程装修的合同.docVIP

木工劳务合同 发包人（甲方）：陈勇全_____________________ 承包人（乙方）：___________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。 第一条 工程概况 1、工程名称：_中鼎.公园假日样板房________________ 2、工程地点：_中鼎.公园假日样板房 3、工程量： 以合同预算表为准，以实际工程量为准。 4、承包方式 （1）施工中所有木工的施工机械。 第二条 工期 1、开工日期：__2014__年___11___月__04__日 2、竣工日期：__2015__年___01___月__04__日 3、工程总用工时间：60 天（工期顺延的时间未计入）（含电工，泥工，油漆工施工时间） 甲方责任与义务 1、 提供施工图纸，对工程质量，施工技术和安全的全过程控制管理，组织施工班组熟悉施工图纸并进行现场的施工技术和安全事项的技术交底。 2、 按时足额发放进度款。 乙方责任与义务 1、 服从业主，监理，甲方人员的现场管理和施工统配及协调工作。 2、 认真执行施工规范和业主建立指令及规章制度。 3、 根据设计要求进行精心施工，确保木工的分项验收100%合格 4、 木工所用材计划必须提前二天上报用材计划，确保施工顺利。 5、 服从业主，监理，甲方的工期要求。 6、 做好与与电工，泥工及油漆工的沟通和配合，都必须达到规范要求。 7、 负责自身班组的劳动分配。 8、 做好成品保护。 第三条 施工质量要求： 按设计要求和甲方技术交底要求施工，确保竣工验收一次性合格。 每套工序必须做好检查方可进行下道工序施工。 施工过程中如因乙方原因发生不符合规范要求或不合格的，必须立即返工重做，所发生返工费用由乙方承担 第四条 工期要求： （1）分项工程必须达到总工程进度计划要求，并与电工，泥工，油漆工紧密衔接不得脱节； 第五条 工程付款： （1）每15天付进度款壹万元整；完工后付总款的65%，总工程全部完工后三天内即付总款的90%，余款则在总工程完工后第十五天内结清。 （2）乙方应按时发放工人工资，否则甲方有权处理解决工人工资纠纷，所产生的一切费用由乙方承担。乙方必须严格按各种规章制度管理班组，不准施工有劣迹的班组或工人，否则造成工程工期、质量、安全达不到工程标准，甲方有权终止合同，并按实际完成量 70%计算。 第六条 安全和文明施工： 1、 施工区域，严禁吵架闹事现场发生，发生一次打架斗殴没人次罚200元。 2、 施工局域禁止明火和自搞小食堂，注意整洁、卫生。 第七条 关于工程保修的约定 1、乙方承诺工程保修期为自竣工之日起3月内。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布的对工程项目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的，以国家行政部门或者行业机构的规定为准。 第十六条 违约责任 1、当发生下列情况时发包人违约： (1)发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行； (3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款； (4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。 第十七条 争议解决 1、发包人承包人在履行合同时发生争议，应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。 2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程： (1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工； (2)经过协商停止施工，且为双方接受； (3)法院要求停止施工。 第十八条 不可抗力 1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。 2、乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失的扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当就扩大部分的损失承担赔偿责任。 第十九条 合同附件 1、报价单 2、施工图纸或工艺说明确认书 3、工程结算单 4、工程保修单 5、发包方身份证复印件 6、承包方身份证复印件 第二十条 附则 1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 2、本合同的附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 甲方（签章）：____________ 地址：_____________________________________ 联系电话：_______________________ 签约地点：_